1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐叁名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。 e5TfZQIUB5 2. 评审标准 2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。 2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。 2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
(l) 投标报价：见评标办法前附表； (2) 技术部分：见评标办法前附表； (3) 商务部分：见评标办法前附表； 2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：评标基准价计算公式见评标办法前附表。 2.2.3 评分标准
(1) 投标报价评分标准：见评标办法前附表； (2) 技术部分评分标准：见评标办法前附表； (3) 商务部分评分标准：见评标办法前附表；
3. 评标程序
24 / 48
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1 项、第2.1.2项、第2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。s1SovAcVQM 3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理： （1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的； （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。 GXRw1kFW5s （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 UTREx49Xj9 3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。 (1)按本章第2.2.3(1)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A ； (2)按本章第2.2.3(2)目规定的评审因素和分值对设计方案计算出得分B； (3)按本章第2.2.3(3)目规定的评审因素和分值对服务承诺计算出得分C； 3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3投标人得分＝A 十B 十C。投标人的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
8PQN3NDYyP 3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 mLPVzx7ZNw 3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。AHP35hB02d 3.4 评标结果
3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人。 3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
25 / 48
第四章 合同条款及格式
设计合同
发包人： 承包人： 工程名称： 工程地点：
发包人委托承包人承担的设计工作，经双方协商一致，签订本合同。 第一条 本合同依据下列文件签订：
1.1现行《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》。 1.2国家及地方现行有关建设工程设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。
第二条 本合同项目的内容：名称、规模等。 2.1．工程名称： 。 2.2．项目概况： 。
第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件
发包人在合同生效后的天内，向承包人方提供本工程所需的以下资料：
序号 资料及文件名称 份数 内容要求 提交时间 第四条 承包人应向发包人交付的设计资料及文件： 序号 第五条 付费方式
资料及文件名称 份数 内容要求 提交时间 26 / 48
。
第六条 双方责任 6.1发包人责任：
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。NDOcB141gT 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，承包人按合同第四条规定交付文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，承包人员有权重新确定提交文件的时间。1zOk7Ly2vA 6.1.2发包人应保护承包人的投标书、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经承包人同意，发包人对承包人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权向发包人提出索赔。fuNsDv23Kh 6.2承包人责任：
6.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工作，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。tqMB9ew4YX 6.2.2承包人采用的主要技术标准是：根据国家、部颁、省、市现行关于房屋建筑、交通、卫生防疫、消防等相关规范、规定执行。HmMJFY05dE 6.2.3由于承包人提供的成果资料质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担全部费用。ViLRaIt6sk 6.2.4设计合理使用年限为按国家相关规定执行。
6.2.5承包人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。 6.2.6承包人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、参加隐蔽工程验收签字、配合产品加工订货、处理有关设计问题和参加竣工验收并签署设计意见。设计方在接到业主通知后24小时内对相关问题作出处理（需要承包人员到现场的应派人到现场处理问题）意见。9eK0GsX7H1 6.2.7承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。naK8ccr8VI 第七条 违约责任：
7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始设计工作的，不退还发包人已付的设计费；已开始设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。B6JgIVV9ao 7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向承包人支付设计费，每逾期支付五天，应承
27 / 48
担支付金额千分之三的逾期违约金。逾期超过30天以上时，承包人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。P2IpeFpap5 7.3承包人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人员错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和承包人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的50％。
3YIxKpScDM 7.4由于承包人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的百分之一。gUHFg9mdSs 7.5承包人若未按发包人要求及时到现场处理问题，发包人将处以1000元/次的罚款，在承包人履约保证金中扣除。uQHOMTQe79 7.6合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应予赔偿，赔偿金额为设计费的10％。 7.7承包人应严格控制地勘成果文件质量，不得提供虚假成果文件。若工程实施过程中发现成果文件与实际情况严重不符，视为承包人违约，处以本合同价5％的罚款，若造成经济损失的，承包人应赔偿因地勘虚假资料给招选人造成的所有经济损失。IMGWiDkflP 第八条其他
8.1承包人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由承包人自行向有关出版部门购买。 8.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定生产厂、供应商。WHF4OmOgAw 8.3发包人委托承包人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。 8.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.5本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由工程所在地仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。aDFdk6hhPd 8.6本合同一式______份，发包人_______份，承包人______份。 8.7本合同经双方签章后生效。
8.8本合同生效后，按规定到项目所在建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
ozElQQLi4T 8.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。CvDtmAfjiA 28 / 48