2011版《建设工程施工合同示范文本》(10)

2019-08-03 10:56

本合同当事人对于工程价款的约定,选用下列第___2___种方式: 1.固定总价。

2.固定单价。选用此种方式时,

综合单价包含的风险范围为____5%______;

风险费用的计算方法为_____/___;

在约定的风险范围内综合单价不再调整,风险范围以外的综合单价调整方法为即当材料风险系数超过±5%时结算予以调整该材料单价;当沙、石、水泥等地材风险系数超过±3%时,应进行调整。 3.可调价格。选用此种方式时,

综合单价的调整方法为发生时另行协商 ; 措施费的调整方法为发生时另行协商 4.其他方式发生时另行协商 10.2 单价子目的计量 10.3 总价子目的计量

对于本合同中需要以总价进行计量的子目,支付进度款所需达到的工程形象目标或时间节点为每月25日。 10.4 预付款

本合同预付款的额度为 承包方进入施工现场7日内支付 %; 工程完成 支付 %;工程完成 支付 %。 ; 预付办法为_/__;

预付款在进度付款中扣回的开始时间为____/___; 预付款扣回的比例或数额为__/_____ 10.5 工程进度付款

发包人不按期支付工程进度款的,应支付逾期付款违约金的比例或者数额为 / ;

10.6 质量保证金

发包人和承包人约定预留质量保证金比例为招标控制价与中标价差额部分的120% ____,并同意选择第__(2)__种方式预留质量保证金:

1.在支付工程进度款时逐次预留,每次预留的比例或金额为_/___;

2.工程竣工结算时一次性预留保证金, 预留的比例或金额为 招标控制价与中标价差额部分的120% 。 11 竣工结算 11.1 竣工付款申请

监理人(或造价咨询人)应在收到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起__20 _ 日内完成核查,提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送

第 46 页 共 57 页

承包人;

11.2 竣工付款证书及支付时间

发包人应在收到监理人核查结果后,应在___28___日内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。发包人在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件。承包人可以请求按照竣工结算文件结算工程价款。 11.3 结清证明 12 试验与检验 12.1试验

12.2隐蔽工程验收 12.3中间验收

除单位工程、分部工程以外,本合同中需要进行中间验收的关键性部位包括: __/_______

13 竣工验收与工程试车 13.1竣工验收条件

承包人提交竣工资料主要文件目录___/______; 承包人提交竣工资料份数 一式四份 ; 承包人需要提交的工程文件套数包括________; 承包人需要提交的工程文件质量 资料完整 ; 承包人需要提交的工程文件时间 竣工验收后28天 ; 承包人负责施工工程文件管理的人员是___ __; 监理人要求在竣工验收前完成的其他工作_____/______。 13.2竣工验收程序 13.3竣工日期 13.4重新试验

13.5接收与部分工程的接收 13.6 工程试车

设备安装工程单机无负荷试车费用由___/_承担; 设备安装工程无负荷联动试车费用由___/___承担; 投料试车费用由___/ _承担。 13.7 竣工清场与地表还原

14 缺陷责任与保修责任 14.1缺陷责任期

本工程缺陷责任期为____3__个月; 14.2 缺陷责任 14.3保修责任

第 47 页 共 57 页

15 工程风险与保险 15.1 发包人风险 15.2 承包人风险 15.3 不可抗力

合同当事人同意将以下情形作为不可抗力事件: (1)__________级以上的地震;

(2)__________级以上的持续_______天的大风; (3)__________毫米以上的持续_______天的大雨;

(4)__________年以上未发生过的,持续_______天的高温天气; (5)__________年以上未发生过的,持续_______天的低温天气; (6)__________年以上未发生过的洪水; (7)其他情形___________/________________。 15.4 保险

本合同中投保保险品种包括:

(1) 团体意外伤害险 ;投保人为 工程施工总承包人 ; (2)___ /__ ;投保人为__ _/___ ; (3)___ _/_ __;投保人为__ _/___ _;

16 合同违约

16.1 发包人严重违约

发包人发生以下严重违约情形,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人可以通知发包人解除合同 按照17.2款处理 16.2 发包人违约责任的承担 16.3 承包人严重违约

承包人发生以下严重违约情形,在发包人催告的合理期限内承包人仍未履行义务的,发包人可解除合同

按照17.3款处理 16.4 承包人违约责任的承担 16.5 第三人造成的违约 16.6继续履行 17 合同的终止 17.1 当事人约定终止

17.2因发包人原因导致的合同终止 17.3因承包人原因导致的合同终止 17.4 因不可抗力导致的合同终止 18 索赔

第 48 页 共 57 页

18.1承包人索赔程序 18.2 监理人索赔处理程序 18.3发包人索赔的程序 19 争议的解决 19.1和解 19.2调解

19.3 提请争议评审小组裁定

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组裁定 同意 19.4仲裁或诉讼

如合同通用条件提供的方式不能使争议得到解决,则双方约定以第___1__种方式解决争议:

第1种解决方式:向 巴塘县 仲裁委员会申请仲裁。 第2种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。

当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的,仲裁协议无效。 19.5连续施工

19.6争议解决条款效力 20 合同的生效 20.1 一般规定

20.2 附条件或附期限生效

当事人约定本合同附生效条件为______/___ ___; 当事人约定本合同附生效期限为_______/__________; 20.3 合同备案

第 49 页 共 57 页

第四部分 合同附件

附件1 承包人承揽工程项目一览表 单位工称 建设建筑面米) 结层生产设备安容 合同价开工 日期 竣工 日期 程名 规模 积(平方构 数 能力 装内 格(元) 第 50 页 共 57 页


2011版《建设工程施工合同示范文本》(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:信用社农村金融服务情况调研报告

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: