C、工程师 D、代理人
38、下列选项中说法正确的是（ ）
A、索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多 B、承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔 C、总索赔比单项索赔要更易处理和解决
D、工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正 39、对于审核索赔计算且注意的问题，下列说法有误的一项是（ ） A、工程量表中的单价是综合单价 B、停工损失中，以日工费计算
C、闲置人员不应计算在此期间的奖金、福利等报酬。通常采取人工单价乘以折算系数计算
D、正确区分停工损失与因监理工程师临时改变工作内容或作业方法的功率降低损失的区别
40、解决工程建设索赔最理想的方法是（ ） A、提交仲裁解决 B、工程师分析、解决
C、通过协商解决 D、第三方介入解决
多选题
1、下列关于建筑工程合同的特征的说法中正确的是（ ）
A、合同主体的严格性 B、合同标准的特殊性 C、合同履行期限的长期性 D、计划和程序的随意性 E、合同形式和程序的严格性
2、建设工程合同可以从不同的角度进行分类。下列关于其分类方法正确的是 ( ) A、从承发包的工程范围进行划分，可以将建设工程合同分为建设工程总承包合同、建设工程承包合同和分包合同
B、从完成承包的内容进行划分，建设工程合同可以分为建设工程堪察合同、设计合同和施工合同
C、从付款方式进行划分，建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本合同
D、从付款方式进行划分，建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同 E、从承发包的工程范围进行划分，可将建设工程合同分为建设工程总承包合同 3、成本加酬金合同 ( )。 A、承包单位有风险，其报酬往往较高
B、业主对工程总造价不易控制，承包商也往往不注意降低项目成本 C、适用于风险很大的项目 D、适用于需要立即开展工作的项目
E、成本费用按实报销，或由发包人与承包人事先估算、商定出工程成本，在此基础上支付发包人向承包人支付一定酬金
4、建设工程堪察、设计合同的委托人一般是 ( ) A、项目业主 B、建设项目的承包单位
C、建设项目的总承包单位 D、项目的某分包单位 E、堪察设计单位 5、在建设工程堪察中，委托勘察的，发包人向承包人提交的基础资料有（ ） A、勘察许可批复 B、工程堪察任务委托书
C、 工程施工详图 D、堪察技术要求 E、工程所需的坐标与标高资料 6、发包方在合同实施过程中的监管主要体现在（ ） A、项目的概预算控制 B、勘察设计工作量
C、勘察设计工作的质量 D、勘察设计进度控制 E勘察设计合同管理 7、建设监理合同的主体是（ ）
A、业主 B、监理单位 C、承包商 D、监理法人 E、发包商 8、监理单位应承担以下义务（ ）。
A、向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程师范围内的监理业务 B、应当负责工程建设的所有外部关系的协调
C、监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋工作。帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。
D、监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或终止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。
E、在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料
9、在委托的工程范围内，监理单位（ ）
A、享有选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权
B、不享有选择工程分包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权
C、享有工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向业主的建议权
D、享有工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权
E、享有工地上使用的材料和施工质量的检验权
10、监理合同是委托合同的一种，除具有委托合同的共同特点外，还有（ ） A、非经营性 B、服务性 C、非营利性 D、合同内包括的授权内容 E、非承包性
11、建设监理合同的当事人应当严格按照合同的约定履行各自的义务。建设监理合同的履行包括（ ）
A、监理单位完成监理工作 B、监理酬金的支付 C、违约责任 D、监理单位完成附加的工作 E、监理单位完成额外的工作 12、有关租赁合同，下列描述错误的是（ ）
A、租赁合同的履行导致财产所有权的转移 B、租赁合同是双务、有偿合同
C、租赁合同没有租赁期限的限制 D、租赁合同期在6个月以上的，要采用书面形式 13、承包人应当在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书作为合同附件。质量保修书的主要内容包括（ ）
A、质量保修项目内容及范围 B、质量保修期 C、质量保修责任 D、质量保修单位简介 E、质量保修金的支付方法 14、工程款（进度款）的结算方式有（ ）
A、工程预付款 B、按月结算 C、竣工后一次结算 D、分段结算 E、其他结算方式
15、下列哪些情况下工期延误后，竣工日期可以顺延（ ） A、发包人不能按专用条款的约定提供开工条件
B、工程师未按合同约定提供所需指令、批准、图纸等，致使施工不能正常进行
C、设计变更和工程量增加无须顺延工期 D、不可抗力
E、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计8小时
16、当争议发生后，只有出现下列情况时，当事人方可停止履行施工合同（ ） A、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工 B、调解要求停止施工，且为双方接受 C、仲裁机构要求停止施工 D、法院要求停止施工
E、单方行使抗辩权，要求终止履行 17、下列说法中，正确的是（ ）
A、发包人不按合同约定支付各项价款或工程师不能及时给出必要的指令、确认，致使合同无法履行，发包人承担违约责任，赔偿损失，顺延工期。
B、承包人按合同工期竣工，工程质量达到约定的质量标准，但由于发包人原因致使合同无法履行，承包人承担违约责任，赔偿损失，顺延工期。
C、双方应当在专用条款内约定，违约后，违约方向对方赔偿损失的计算方法或应当支付违约金的数额和计算方法
D、一方违约后，另一方可按双方约定的担保条款，要求提供担保的第三方承担相应的责任 E、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担违约责任后仍应继续履行合同
18、施工索赔发生的原因大致有（ ） A、建筑过程的难度和复杂性增大 B、法律法规及相关政策的改变 C、建筑业经济效益的影响 D、合同双方文件理解不一致
E、工程竣工后在保修期内产生工程质量缺陷
19、施工索赔分类的方法很多，从不同的角度，有不同的分类方法。下列关于其分类方法正确的是（ ）
A、按索赔要求，索赔可分为工期索赔和经济索赔
B、按索赔处理方式和处理时间不同，可分为单项索赔和总索赔
C、按索赔事件的影响分类， 延期索赔、工程变更索赔、条件索赔、终止索赔和其他
D、按索赔依据理由分类，可分为合同内索赔、合同外索赔和道义索赔 E、依据合同的索赔分类，可分为合同内索赔、合同外索赔 20、索赔意向通知，通常包括以下内容（ ） A、事件发生的时间和情况的简单描述 B、合同依据的条款和理由
C、有关后续资料的提供，包括及时记录和提供事件发展的动态
D、对工程成本和工期产生的不利影响的严重程度，以期引起监理工程师的注意 E、索赔的金额
21、索赔的技巧包括（ ）
A、变不利为有利 B、履行合同义务 C、着眼于重大索赔 D、注意灵活性 E、力争总索赔，避免单项索赔 22、索赔成立的条件有（ ）
A、与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或直接工期损失 B、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 C、承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告 D、ABC中只要有一个条件成立，则索赔条件即成立 E、ABC三个条件同时具备，则索赔条件成立
23、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于（ ）造 成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。
Ａ、承包人未能及时调配施工机械 Ｂ、发生不可抗力 Ｃ、雨季天数增多 Ｄ、工程量变化和设计变更 Ｅ、一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过８ 小时 24、施工合同履行过程中，发生（ ）等情况，应给承包 人顺延合同工期。 Ａ、发生设计变更 Ｂ、发包人延误移交施工现场 Ｃ、承包人采购的材料供货商未能按时交货 Ｄ、基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线 Ｅ、分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工
25、发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应做的工作 包括（ ）。 Ａ、向承包人发出必须提前竣工的指令 Ｂ、与承包人协商并签订提前竣工协议