洪山乡农村饮水安全项目招标文件 福建省正华工程咨询有限公司
发包人： （勘察）设计人：
发包人委托（勘察）设计人承担_______________________________________________________工程勘察设计，工程地点为____________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条 本合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条 勘察设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或勘察设计中标通知书 2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是：现行国家的法律法规和规范规程。 2.4 勘察设计必须符合工程建设强制性标准。 第三条 合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1合同书
3.2中标通知书（文件） 3.3发包人要求及委托书 3.4投标书
当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程勘察设计的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按合同书第十一条约定的办法解决。
第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及勘察设计内容（根据行业特点填写）
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 第五条 发包人向（勘察）设计人提交的有关资料、文件及时间
_______________________________________________________________________________
第六条 （勘察）设计人向发包人交付的勘察设计文件时间及份数（具体要求具体编写）：
第七条 费用
第 - 25 - 页 共41 页
洪山乡农村饮水安全项目招标文件 福建省正华工程咨询有限公司
7.1本合同的设计费为批复相应阶段的设计费的 %或 万元。
7.2（增加或减少设计内容费用调整）设计费调整因素： 1、 按投标价包干
2、设计费不随增加设计内容而调整 ；
3、设计费除非取消设计及减少设计内容外，不因任何因素调整而做相应调整。 第八条 支付方式及履约担保
8.1本合同生效后 天内，发包人支付 设计费20%作为预付款（合同结算时，预付款抵作勘察设计费）。
8.2初步设计批复后,发包人应按设计人完成的勘察设计工作量比例,分期分批向设计人支付剩余勘察设计费,施工图完成后,发包人付至勘察设计费的 80 %，其余尾款待工程竣工验收后七天内支付。 8.3双方委托银行代付代收有关费用。
8.4履约担保：本合同履约担保形式为： 现金 ，履约保证金数额为 中标价的5%即人民币 元。 第九条 双方责任 9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行勘察设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付勘察设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交勘察设计文件的时间。
9.1.4发包人必须按合同规定支付预付款（如有），收到预付款作为设计人勘察设计开工的标志。未收到预付款，设计人有权推迟勘察设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付勘察设计费。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付勘察设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理勘察设计周期，但发包人不另行支付赶工费。
9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。 9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘察设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付勘察设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付勘察设计文件顺延的情况除外）。并对提交的勘察设计文件的质量负责。 9.2.2勘察设计合理使用年限为符合国家现行规范规程要求。
9.2.3设计人对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人勘察设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，并根据损失程度向
第 - 26 - 页 共41 页
洪山乡农村饮水安全项目招标文件 福建省正华工程咨询有限公司
发包人支付赔偿金，赔偿金数额最高为勘察设计费的 50 ％。
9.2.4由于设计人原因，延误了 、 ??的交付时间(合同约定)，每延误一天，扣500元 。
9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的预付款。 9.2.6设计人交付勘察设计文件后，按规定参加有关上级的勘察设计审查，并根据审查意见进行调整补充，直至审批通过为止。工程开始实施后，设计人除按合同规定交付施工图纸外，还应负责向发包人及施工单位进行勘察设计交底、处理有关勘察设计问题和参加工程验收。
9.2.7项目负责人须为投标文件中确定的人员。如设计人未投入投标承诺的人员进行勘察设计工作，发包人可根据情况扣除履约保证金的 %。如因设计人原因,影响项目立项或工程建设进度的,发包人可中止本合同, 不退还履约保证金,设计人酌情返还已付的设计费。
9.2.8设计代表驻工地时间为 天/月。 第十条 保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条 争议解决
本建设工程勘察设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解，调解不成时，可由仲裁机构仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
第十二条 索赔
设计人可按以下规定向发包人索赔：
（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据； （2）索赔事件发生后14天内，向发包人发出要求索赔的报告；
（3）发包人在接到索赔通知后21天内给予响应，或要求设计人进一步补充索赔理由和证据，发包人超过21天未予答复，应视为该项索赔已经认可。
发包人可按以下规定向设计人索赔：
（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据； （2）索赔事件发生后14天内，向设计人发出要求索赔通知；
（3）设计人在接到索赔通知后21天内给予响应，或要求发包人进一步补充索赔理由和证据，设计人在21天未予答复，应视为该项索赔已经认可。 第十三条 合同生效及其他
13.2设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收为止。
13.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
第 - 27 - 页 共41 页
洪山乡农村饮水安全项目招标文件 福建省正华工程咨询有限公司
13.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。 13.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
13.6本合同双方签字盖章即生效，一式____份，发包人_____份，设计人____份。
13.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 13.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人另有要求需设计人技术咨询服务时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
13.9合同终止：在工程建成通过竣工验收，勘察设计费结清后自行失效。
发包人名称：（盖章） 设计人名称：（盖章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字） 法定代表人（或委托代理人）：（签字） 地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
第 - 28 - 页 共41 页
洪山乡农村饮水安全项目招标文件 福建省正华工程咨询有限公司
附件1：项目负责人服务承诺书
项目负责人服务承诺书（格式）
我承诺 ??
项目负责人： （签名） 日期： 年 月 日
附件2：设计代表驻工地时间承诺
设计代表驻工地时间承诺
致：（ 招 标 人 名 称 ）
我方将对 （项目名称） （标段名称）（合同编号 ）进行投标。我方承诺：若我方中标,我公司承诺拟派设计代表月驻工地时间不少于 天，且完全保证服从工程设计需要，如违反承诺,我方愿按有关规定接受任何处罚。
投 标 人： （盖单位章）
法定代表人： （签名或盖章）
日 期： 年 月 日
第 - 29 - 页 共41 页