成都市新川创新科技园市政基础配套设施道排工程二标段---土石方合同文件
9.3、乙方拒不配合甲方安排、管理或相关施工班组工作的。
甲方解除合同后，扣除因乙方原因造成的损失、支出等费用后，结算乙方已经完成并合格的工程量，及时结清费用（支付结算方式按本合同第六条执行），合同终止。
第十条 违约责任
合同签订后一周内，乙方一次性缴纳甲方履约保证金 万元（ 万元整）作为不影响甲方安全、进度、社会信誉的保障，待乙方履行完合同任务后14天内无息返还乙方。（注：履约保证金应以缴纳时开具的收据为准，乙方应妥善保管并作为查阅和退款依据）
10.1甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。
10.2因非甲方及不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金；逾期超过10日，甲方有权单方面解除合同。
10.3乙方完成的工程质量若出现问题，甲方可视情况要求乙方返工，承担损害赔偿责任，若因此造成工程延期，还应承担工程延期责任。
10.4乙方在合同签订后3天内进场并开工，如延时进场开工，每延迟1天扣罚金为工程总价款的千分之一，延迟进场10天，发包人有权另外选择承包商。
第十一条 争议解决方式
11.1 本合同未尽事宜及相关有争议事宜，参考国家建设工程合同中的“通用条款”执行，双方也可友好协商解决，协商解决不成，任何一方可向成都市仲裁委员会申请仲裁，双方也可不经协商直接向成都市仲裁委员申请仲裁。
11.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：①甲方明确要求乙方停止施工或者乙方明确提出解除合同；②调解要求停止施工，且为双方接受；③法院要求停止施工；停止施工后，双方应
总15页第11页
成都市新川创新科技园市政基础配套设施道排工程二标段---土石方合同文件
妥善处理现场，防止损失发生，并有利于项目的下一步施工。
十二、其他
12．1本合同未尽事宜双方协商解决，若协商不能达成一致，可直接向经济仲裁委员会或直接向人民法院起诉。
12.2本合同一式叁份，甲方贰份乙方壹份，双方签字盖章后生效。 12.3本合同附件《安全文明施工责任书》与本合同具有同等法律效力。 （以下无正文）
附件一：安全文明施工责任书 附件二：合同报价表
甲方： 乙方： 法人代表或委托代理人： 身份证号码： 地址： 常住地址： 电话： 电话：
签定时间： 年 月 日 签定时间： 年 月 日
总15页第12页
成都市新川创新科技园市政基础配套设施道排工程二标段---土石方合同文件
附件一
安全文明施工责任书
发包单位： 承包单位：
经双方商定， （以下简称甲方）已将 土石方挖、运、平、压工程承包给 （以下简称乙方）。为了明确双方安全责任，确保安全生产、文明施工，保障广大员工的生命财产安全，结合本工程具体情况，根据国家相关法律法规和有关规定特签订安全生产责任书如下：
1、乙方在本工程施工的存续期间必须严格遵守国家及当地政府发布的一切有关安全、文明施工的法律法规及有关规定。
2、乙方必须具备安全生产条件（安全生产许可证）及相应资质并按成都市建委“一师两员”的要求，在本工程设置有关执业资格证的专职安全管理人员。乙方对自身进场施工作业人员必须进行三级安全知识入场教育及机械安拆、操作、保养的安全技术交底，作好书面记录并签字、盖手印。乙方对其操作作业面必须自行配备安全防护设施，并为本单位工作配备符合国家和行业有关标准要求的安全防护用具，保证正确佩戴和使用。乙方施工人员进入现场后必须遵守现场所有规章制度，不得擅自拆除甲方任何安全防护设施。乙方对自身所承担的设备租赁安装及作业必须编制专项方案，并制定可靠的安全技术措施，如因违反规定，所造成的一切后果由乙方承担全部责任。
3、乙方在需要使用甲方的材料、机械、临时设施、安全设施时，使用前乙方应针对自己的施工特点对设施进行加强、增补及维护。若因乙方擅自使用、修改、拆除所造成的一切后果由乙方负全部责任；如需用甲方水、电时，必须经甲方现场水电工长同意并由乙方专职水电工操作方可搭接使用，其线路设置及使用必须符合现场安全要求，否则造成的一切后果由乙方承担全部责任。
总15页第13页
成都市新川创新科技园市政基础配套设施道排工程二标段---土石方合同文件
4、乙方进场材料必须在保卫处进行登记，出场材料必须办理出门手续。乙方施工人员必须服从甲方现场管理人员及保卫管理。乙方必须做到工完清场清，材料堆码按甲方指定场地规整有序。乙方施工人员必须与其他单位施工人员团结合作，配合总包单位协调管理。
5、乙方现场管理人员必须服从甲方统一协调、安排，按时参加安全会，抓好安全生产。否则，造成一切后果由乙方承担全部责任。
6、乙方作业人员不得违章作业，如发现有安全隐患应立即停止施工并向本单位现场负责人提出并及时整改。乙方现场施工人员违章时，甲方有权制止其违章行为，并对乙方进行处罚。
7、乙方在自身发生安全事故时必须按规定及时保护现场、抢救伤员，并立即上报甲方及有关行政职能部门。
8、乙方必须自行对自身使用机械及操作设备、工具进行日常检查及保养，做好保养及维修记录，若发现隐患立即停止使用并及时维修。
9、乙方自行编制安全应急预案。一切因乙方原因造成的安全事故，事故后果及损失由乙方承担全部责任。
10、若因乙方原因，造成甲方被政府有关部门予以经济处罚，除乙方承担罚款外，乙方须按处罚金额的3倍向甲方赔偿；若因乙方原因，造成甲方被新闻媒体曝光，甲方可对乙方处以5000以上20000元以内罚款。以上各条，若同时发生，甲方可累加对乙方进行处罚；若乙方拒不服从甲方处罚，甲方有权采取一切必要措施停止乙方施工工作，因上述原因给乙方造成的停工损失由乙方自行承担。
本协议甲乙双方盖章签字后立即生效。本协议一式四份，甲方、乙方、建设、监理各备档一份。
甲方（盖公章）： 乙方（签字）： 甲方代表 ： 身份证号码：
总15页第14页
成都市新川创新科技园市政基础配套设施道排工程二标段---土石方合同文件
时间： 时间：
总15页第15页