（1）审查施工组织设计是否按设计文件和环境影响评价报告的有关要求制订了施工环境保护措施。
（2）检查施工单位制定的环境保护措施的落实情况。
（3）发现施工中存在违反有关环保规定，未按合同要求落实环保措施的情况，应书面指令施工单位整改；情况严重的应签发《工程暂停令》，并及时报告业主。 3.5 工程费用监理
（1）签发动员预付款支付证书。
（2）按照《计量与支付》程序进行计量、签认，执行电子报表制度。 （3）按施工合同的规定，现场计量核实合同工程量清单规定的任何已完工程的数量和价值。
（4）按合同规定审查、签发中期支付证书及合同终止后任何款项的支付证书。对不符合技术规范和合同文件要求的工程项目和施工活动，有权暂拒支付，直到上述项目和施工活动达到合同要求。
（5）按施工合同文件规定，对合同执行期间由于国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法令、法规等致使工程费用发生的增减和人工、材料或影响工程费用的其它事项价格的涨落而引起的工程费用的变化，监理工程师和业主在与承包人协商，并计算确定新的合同价格或调整幅度后，报业主批准后予以签认。 3.6 工程进度监理
（1）审批承包人在开工之前提交的总体施工进度计划、现金流动计划和总说明以及在施工阶段提交的各种详细计划和变更计划。 （2）审批承包人根据总体施工进度计划编制的年度计划。
（3）在施工过程中检查和监督计划的实施。当工程未能按计划进行时，应要求承包人调整或修改计划，并通知承包人采取必要的措施加快施工进度，以使实际施工进度符合施工合同的要求。
10
（4）定期向业主报告工程进度情况。当施工进度可能导致合同工期严重延误时，有责任提出中止执行施工合同的详细报告，供业主采取措施或做出相应的决定。 3.7 合同管理
（1）主持开工前的第一次工地会议和施工阶段的常规工地会议，并签发会议记录；有权参加承包人为实施合同组织的有关会议，协调工地各承包人的有关联席会议。
（2）按施工合同文件规定的变更范围，对工程或其任何部分的型式、质量、数量及任何工程施工程序做出变更的决定，确定变更工程的单价和价格，经业主同意后下达变更令。
（3）对承包人提出的竣工期的延长或费用索赔，应就其中申述的理由，查清全部情况，并根据合同规定程序审定延长工期或索赔的款项，经业主批准后发出通知。
（4）审核承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其它派驻到现场的主要技术、管理人员的资质；监督承包人进入本工程的主要技术、管理人员的构成、数量与合同所列名单是否相符；对不称职的主要技术、管理人员，监理工程师有权提出更换要求。
（5）对承包人进场的主要施工机械设备的数量、规格、性能按合同要求进行监督、检查。由于施工机械设备的原因影响工程的工期、质量的，监理工程师有权提出更换或停止支付费用。
（6）验收承包人的工地试验室，督促承包人到项目所在地质监站办理试验室临时资质；审核试验室人员资质。
（7）督促、检查承包人按工程管理部门和业主的要求编制竣工文件。 （8）受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证。
（9）督促业主及时妥善履行合同规定的各项责任和法定承诺。
11
4. 监理服务的依据 （1）国家和地方法律法规
（2）国家和行业、地方有关标准、规范、章程 （3）监理合同 （4）施工合同
（5）工程前期有关文件※ （6）工程设计文件和图纸 （7）工程实施过程中有关的函件
第三章 监理机构、人员配置、岗位职责及进退场计划
1. 监理方案
根据招标文件和监理合同要求及本项目监理合同段所承担监理工程的规模、难易程度、工期和现场条件，项目监理部建立职责分工明确，指挥灵活统一，信息灵敏准确的监理机构，以责任制为中心的科学的、严格的管理制度和严谨的监理服务体系。并按照业主招标文件和合同需要，配备满足工程不同阶段工作需要的监理人员，并配备满足监理工作需要的后勤服务人员。本项目实施过程中，配置监理人员5名，其中总监理工程师1名，，监理员3名，人员资质满足招标文件的强制性规定。同时驻地办设立各施工合同段监理组，合理配置各级监理人员，负责具体实施监理该合同段的“五控两管一协调”监理工作。 2. 监理机构
12
㈠现场组织机构框图。 驻地监理工程师 监理员 刘玉强 张易军 监理员 胡光明
后勤人员王成 13
(三)质量监理的程序：
附图1 工程质量监理工作流程图 施工单位填写工程开工申请报告（附相关资料） 监理工程师审批， 签出意见 施工单位开工 施工单位对每一道关键施工工序自检合格，填《现场质量检验报告单》报 合格 监理人员现场抽检 监 理 试 验 资 料 合格 监理签认《现场质量检验报告单》 检 查 结 果 不合格 返 工 不合格 施工单位进入下一道工序施工 施工完成分项工程、 施工单位填写《分项工程完工质量报验 监理人员现场抽检 监理试验资料 检查结不合格 修补缺陷 果 甚至返工 合 格 鉴理工程师签认《分项工程完工质量报验单》，并进行《分项工程质量等级评定》 承包项目全部完工后，由建设、施工、监理单位分别编制竣工文件、施工单位请交工验收、监理审核确定具备交工验收条件、建设单位主持交工验收 交工验收合格后，项目可投入营运，同时进入缺陷责任期 上级主管部门主持“组织工程竣工验收” 14