___________________________________________________________
９、承包人工作 9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：
__________________________________ （2）应提供计划、报表的名称及完成时间：____________________________________
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：____________________ （4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：____________________________ （5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：____________ （6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：___________________________
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：_________________________________________
（8）施工场清洁卫生的要求：____________________________ （9）双方约定承包人应做的其他工作： ________
四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位：
19、工程试车
19.5试车费用的承担：___________________________________
五、安全施工
20.3工程师应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。发包方应按《乌鲁木齐建设工程施工安全监督管理办法（试行）》的有关规定将保证安全施工的措施报送建设工程安全监督站备案。
20. 4承包人依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
20. 5承包人应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入。
20. 6承包人对工程应进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
21.3承包人对列入措施项目费中的安全施工措施费，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
六、合同价款与支付 23、合同价款及调整
23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。本工程确定合同价款的方式为固定单价合同。
除本合同31款约定外，工程量清单中的综合单价不因劳动力、材料、机械设备等市场因素价格变化而作任何变动。
预留金是发包人为可能发生的工程量变更而预留的金额，并非支付给承包人的实际费用，应按实际完成的情况进行结算，剩余部分仍归发包人所有。
零星工作项目费单价固定，工程量按工程师计量值结算。分包工程或签订合同时不能确定价款的工程为 ，暂定金额为 ，按实际发生计算。 措施项目费一经发包人和承包人签订合同确定后不作调整，除非措施项目相关的项目综合单价发生合同第31款约定的变化，调整方法为
第 20 页
规费、税金根据相关规定按实计取。 24、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 扣回工程款的时间、比例： 25、工程量确认
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： ______
25.4发包人提供的工程量清单中开列的工程量是根据该工程的设计图纸和招标文件确定的工程内容提供的预计工程量。承包人按《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程量计算规则及本地区工程量清单计价办法，以设计图纸、技术规范为依据进行计算，按期提交计量报告，经工程师计量确认后按工程量清单中的单价计算支付金额。
25.5承包人由于施工不当造成实际完成工程量错误的部分，工程师不予计量，也不作为工程价款结算的依据。
26工程款（进度款）支付
26.5承包人提交的进度款支付报告应包括以下内容： ⑴.自开工至本期末止已完成的工程； ⑵.自开工至上期已实际结算的工程价款； ⑶.本期应结算的工程价款；
⑷.根据合同约定，本期应结算追加合同价款及费用；
⑸.根据合同约定，本期应扣除的价款及费用。
26.6工程师对承包人根据第36款提交的索赔通知和有关资料进行核实，与承包人协商并报发包人批准后，确定赔偿的费用并与工程款同期支付，确定批准延长的工期并顺延工期。 26.7承包人对发包人根据第36款提交的索赔通知和有关资料进行核实，与发包人协商后确定赔偿的费用并在工程师签发给承包人的支付证书中予以扣除。 26.8措施项目费、规费、税金按工程进度按比例支付。
工程款（进度款）支付的方式和时间：
七、材料设备供应 27、发包人供应
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下： （1）材料设备单价与一览表不符：____________
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： （3）承包人可代为调剂串换的材料：____________________ （4）到货地点与一览表不符：__________________________ （5）供应数量与一览表不符：__________________________ （6）到货时间与一览表不符：__________________________
27.6发包人供应材料设备的结算方法：承包人在投标报价中应按计价规范要求计入甲供材料，结算时扣除此材料价。发包人所供材料应按约定的到货时间送达工地。通过验收后由承包人负责照管，相应的保管费应含在总包服务费中，结算时不再计取保管费用。
28、承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定：
第 21 页
八、工程变更
31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同中的综合单价。合同中综合单价因工程量变更需调整时，应按下列方法确定： （1）、工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，工程量清单中已有适用于漏项或变更工程项目的价格，按投标文件的综合单价确定；工程量清单中已有类似的工程项目，可参照投标文件综合单价确定；工程量清单中没有适用或类似的工程项目，其相应综合单价由承包人提出，监理工程师审核，报发包人确认后作为结算的依据。 （2）、由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属合同31.7条约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；属合同31.7条约定幅度以外的，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经监理工程师审核，报发包人确认后，作为结算的依据。
31.7投标文件工程量清单中的综合单价不因劳动力、材料、机械设备等市场因素价格变化而作任何变动，除非这类项目实际施工中发生变更后，对某一清单项目，单独计算其价格已超过中标通知书所列明价格的 %，且该项下世纪施工的工程量超过或减少了原报价的工程量的 %，此时单价可由承包商和工程师协商认可，但是新的单价仅适用于超出原工程量清单工程量数额的那一部分，工程量清单范围之内的工程量仍执行原来单价。
九、竣工验收与结算
32、竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定：_ _________________ 32.6中间交工工程的范围和竣工时间：___ _______________
十、违约、索赔和争议
35、违约
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：_________________ 本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：_________________ 双方约定的发包人其他违约责任：________________________ 35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任： 双方约定的承包人其他违约责任：_______________________ 37、争议
37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时： （1）请 调解；
（2）采取第 种方式解决
A.向 仲裁委员会提请仲裁
B.向 人民法院提起诉讼。
十一、其他
38、工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：
分包施工单位通过__________________________方式决定。
38.5工程师在签发包括分包人已完成的工程或已提供的货物、材料、设备、服务应得款额的任何支付证书之前，有权要求承包人提供证明，证明承包人已将以前的支付证书中包括的该分包人的上述应得价款全数支付给该分包人。倘若承包人未提供证明，承包人应提供扣留或拒绝支付该价款的理由并证
第 22 页
明已将上述理由通知分包人。否则，发包人有权根据承包人的支付证书直接向该分包人支付分包合同已规定而承包人未支付的一切款项，并以冲账方式从发包人应付或可能应付给承包人的款项中扣回。 39、不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定：
40、保险
40.6本工程双方约定投保内容如下：
（1）发包人投保内容：______________________________ 发包人委托承包人办理的保险事项：_____________________
（2）承包人投保内容：________________________________
41、担保
41.3本工程双方约定担保事项如下：_____________________
（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件。
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件。
（3）双方约定的其他担保事项： 46、合同份数
46.1双方约定合同副本份数：
47、补充条款
承包人的项目管理机构应当具有与承包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员。
其中，项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位的人员。
第 23 页
第三章 技术规范
1.1、本工程完成必须符合国家和地方现行相关质量评定标准和施工技术规范、施工图设计要求。 1.2、本工程的材料检验和质量、工艺试验按国家、地方现行相关规定执行。
第 24 页