8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 15 天内,向政府有关部门报送工程设计文件。
8.4 工程设计审查形式及时间安排: ?????????????? 。
9. 施工现场配合服务
9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括: / 。 9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后 时间内提供施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付
10.2 合同价格形式 (1)单价合同
单价包含的风险范围: (1)工程量清单错误;(2)国家有关政策性调整(如预算工资单价调整) 。
风险费用的计算方法: 单价合同结算价=实际完成的工程量×单价+合同调整价款 。
风险范围以外合同价格的调整方法: 按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构的规定调整 。
(2)总价合同
总价包含的风险范围: (1)价格风险包括报价计算错误、漏报项目;(2)工作量计算错误 。
风险费用的计算方法: 该工程的实际工程量与工程量清单误差在正负5%以内时,不做调整,误差超出5%以上时,依实进行调增或调减,总价合同的结算价=合同总价+合同调整价款 。
风险范围以外合同价格的调整方法: 按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构的规定调整 。
(3)其他价格形式: / 。 10.3 定金或预付款 10.3.1 定金或预付款的比例
定金的比例 或预付款的比例 。(定金不超过总价20%,预付不低于总价的20%)
31
10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付时间: ,但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期 天前支付。设计通知载明的开始设计日期前
11. 工程设计变更与索赔
11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 5 天内书面通知发包人。
设计人应在该事项发生后 10 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。 发包人应在接到设计人书面声明后的 5 天内,予以书面答复。
12. 专业责任与保险
12.2 设计人 需 (需/不需)有发包人认可的工程设计责任保险。
13. 知识产权
13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:?? 发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求: 经过发包人的书面同意 。 13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属: 设计人 。 关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求:?在发包人完成付款义务后,方可取得著作权。在本合同履行期间,发包人有权为营销需要而使用设计人的名称和标志,包括但不限于通过报纸、杂志、广告以及网络媒体等,也无需得到设计人的事先同意?。
13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式: / 。
14. 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 发包人支付设计人违约金: / 。 14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金: 以本项目应收设计费为基数,按银行同期同类贷款利率的2倍计算 。
14.2 设计人违约责任
14.2.1 设计人支付发包人的违约金: / 。
32
14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金: 每延误一天,应减收该项目应收设计费的银行同期同类贷款利率的2倍 。(或设计费的千分之二)
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限: 不超过该项目应收设计费的30% 。
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限: 不超过该项目应收设计 费的30% 。
14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任: 。
15. 不可抗力
15.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形: 国家有关行业、税收、规费收缴的政策性变化 。
16. 合同解除
16.2 有下列情形之一的,可以解除合同: (3)暂停设计期限已连续超过 180 天。
16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 90 天内。
17. 争议解决
17.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: 否 。 17.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定: / 。 选定争议评审员的期限: / 。 评审所发生的费用承担方式: / 。 其他事项的约定: / 。 17.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本事项的约定: / 。 17.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 (2) 种方式解决: (1)向 项目所在地 仲裁委员会申请仲裁;
33
(2)向 项目所在地 人民法院起诉。
18. 其他
1、 工期总日历天数 天。工期总日历天数与根据协议书计划开始和完成设计日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准 。
34
附件:
附件1:工程设计范围、阶段与服务内容
附件2:发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表 附件3:设计人向发包人交付的工程设计文件目录 附件4:设计人主要设计人员表 附件5: 设计进度表
附件6: 设计费明细及支付方式 附件7: 设计变更计费依据和方法
35