认后执行。(1分)
(2) 答：该合同所述变更合同价款的程序不符合《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，具体的不符合之处及改正方法如下：
第（1）条，“工程变更发生后7天内”不符合规定，应改为“工程变更发生后l4天内”；(2分) 第（2）条，“若工程变更发生后7天内”不符合规定，应改为“若工程变更发生后14天 内”；(2分)
第（3）条，“工程师自收到变更价款报告之日起7天内应对此予以确认”不符合规定，应改
为“工程师自收到变更价款报告之日起l4天内应对此予以确认”。(2分)
(3) 答：承包商可提出工期索赔(1分)。因为施工地质条件变迁是一个有经验的承包商
所无法合理预见的，且土方工程在进度计划中为关键工作(1分)。 可索赔工期的工程量为：3600--2700×(1+10％)一630(m3)(2分)
按比饲法计算可索赔工期为：30×衍丽又丢车面丽(2分)：彩、争(天夕．
37．通过公开开标，某外国建筑施工企业甲公司承揽了A集团公司办公大楼工程的施工，承、发包双方采用FIDIC施工合同条件签订了该工程项目的施工承包合同。合同总价2600万元，合同工期13个月。同时，业主与监理单位签订了委托监理合同。该工程在施工过程中，陆续发生了下例事件：
事件l开工时，因业主不能及时提供图纸，使工期延误8天； 事件2因季节大雨导致工程全面停工4天；? 事件3因异常恶劣天气导致工程全面停工3天；
事件4因工程师对隐蔽工程复检而导致某关键工作停工2天，隐蔽工程复检合格。 问题：( 1 ) FIDIC施工合同文件由哪几部分组成?各组成部分的解释顺序是什么?
( 2 )如果承包方针上述l～3事件提出索赔要求，是否能得到监理工程师的批准?说明理由。
( 3 ) 在事件4中，工程师的做法是否妥当?对于“隐蔽工程复检合格”的结果该如何处
理?
( 4 ) 经工程师认定的索赔工期为多少天?
(1)答：FIDIC施工合同文件的主要组成及解释顺序为：①合同协议书；②中标函；③投标一
函；④合同专用条件；⑤合同通用条件；⑥规范；⑦图纸；⑧资料表。(每项0．5分，共4)
应当说明的是，合同履行过程中，双方补充的新协议、新文件是最具有优先解释权的。(1
分)
2(2)答：事件l由于图纸修改造成的工期延误，是由业主的原因造成的，故工程师应批
准工期补偿和费用补偿。(1分)
事件2 季节性太雨是一个有经验的承包商预先能够合理预见的，应在合同工期内考虑，
由此造成的工期延误和费用损失应由承包商承担，故工程师不能批准工期补偿和费用补偿。(1分)
事件3 由于异常恶劣天气造成的停工是一个有经验的承包商不能预见的，属于业主应承
担的风险，工程师应批准工期顺延，但不能批准费用补偿。(1分) (3)答：在事件4中工程师的做法合理。(1分)
因为按照FIDIC施工合同的相关规定，对于隐蔽工程，无论工程师是否进行验收，当其 提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验 后重新覆盖或修复。(1分)
隐蔽工程复检合格，按规定发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失， 并顺延工期。(1分)
(4)答：事件l可索赔工期8天(1分) 事件3可索赔工期3天(1分) —事件4可索赔工期2天(1分) 则8+3+2=13(天)(1分)
故经工程师认定的索赔工期为13天。
建筑工程合同(含FIDIC)条款试题答案及评分参考
(课程代码04231)
一、单项选择题(本大题共20小题。每小题l分。共20分)
1．C 2．B 3．A 4．C 5．D 6．A 7．C 8．A 9．D l0．C 11．A l2．D l3．B l4．B l5．D 16．B l7．C l8．A l9．D 20．A 二、多项选择题(本大题共5小题。每小题2分。共10分)
21．ADE 22．ABC 23．ACE 24．DE 25．BCE 三、名词解释题(本大题共5小题．每小题3分。共15分)
26．建设工程施工合同——建设工程施工合同也称建筑安装承包合同，是发包人(建设单位、
业主或总包单位)与承包人(施工单位)之间为完成-商定的建设工程项目，明确双方权利和义务的协议。
27．缺陷通知期——指从竣工日期算起，通知工程或分项存在缺陷的期限，在此期间应完成
工程接收证书中指明的扫尾工作以及完成修补缺陷或损害所需的工作。
28．索赔事件——又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和
费用变化的事件。
29．施工措旅变更——是指在越工过程中承包方因工程地质条件变化、旌工环境或旌工条件
的改变等因素影响，向工程师和业主提出的改变原施工措施方案的过程。
30．一次裁决原则——仲裁机构对合同争议实行一裁终审制。裁决一经作出就具有法律效力。
当事人必须执行。不得申请复议或另行向人民法院起诉。
四、简答题(本大题共5小题。第31小韪6分．第35小题4分，第32、33、34小题各5分，共25分)
31．答：合同具有以下法律特征：
(1) 合同是平等主体的自然人、法人和其他组织所实施的一种民事法律行为。(2分) (2) 合同以设立、变更或终止民事权利义务关系为目的。(2分) (3) 合同是当事人意思表示一致的协议。(2分) 32．答：无效合同的范围主要包括：
(1) 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益。(1分) (2) 恶意串通、损害国家、集体或第三方利益。(1分)
(3) 以合法形式掩盖非法目的。(1分) (4) 损害社会公共利益。(1分)
(5) 违反法律、行政法规的强制性规定。(1分) 33．答：建设工程竣工验收应具备以下条件：
(1)完成建设工程设计和合同中规定的各项内容。(1分) (2)有完整的技术档案和施工管理资料。(1分)
(3)工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。(1分) (4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。(1分) (5)有施工单位签署的工程保修证书。(1分)
34．答；“工程监理的附加工作”与“工程监理的额外工作”是不一样。(1分)
“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加
的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。(2分)
“工程监理的额外工作”则是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停 或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。(2分)
35．答：我国主要开展的是投标担保、履约担保、预付款担保及业主支付担保。(每项l
分，共4分)
五、分析计算题(本大题共2小题，每小题l5分。共30分) 36．答：变更合同价款的确定原则如下：
合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；(1分) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；(1分)
合同中没有适用或类似予变更工程的价格，由承包人提出适当的交更阶格，经工程师确 认后执行。(1分)
(2) 答：该合同所述变更合同价款的程序不符合《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，具体的不符合之处及改正方法如下：
第（1）条，“工程变更发生后7天内”不符合规定，应改为“工程变更发生后l4天内”；(2分) 第（2）条，“若工程变更发生后7天内”不符合规定，应改为“若工程变更发生后14天 内”；(2分)
第（3）条，“工程师自收到变更价款报告之日起7天内应对此予以确认”不符合规定，应改
为“工程师自收到变更价款报告之日起l4天内应对此予以确认”。(2分)
(3) 答：承包商可提出工期索赔(1分)。因为施工地质条件变迁是一个有经验的承包商
所无法合理预见的，且土方工程在进度计划中为关键工作(1分)。 可索赔工期的工程量为：3600--2700×(1+10％)一630(m3)(2分)
按比饲法计算可索赔工期为：30×衍丽又丢车面丽(2分)：彩、争(天夕．
37．：一(1)答：FIDIC施工合同文件的主要组成及解释顺序为：①合同协议书；②中标函；
③投标一函；④合同专用条件；⑤合同通用条件；⑥规范；⑦图纸；⑧资料表。(每项0．5分，共4)
应当说明的是，合同履行过程中，双方补充的新协议、新文件是最具有优先解释权的。(1
分)
2(2)答：事件l由于图纸修改造成的工期延误，是由业主的原因造成的，故工程师应批
准工期补偿和费用补偿。(1分)
事件2 季节性太雨是一个有经验的承包商预先能够合理预见的，应在合同工期内考虑，
由此造成的工期延误和费用损失应由承包商承担，故工程师不能批准工期补偿和费用补偿。(1分)
事件3 由于异常恶劣天气造成的停工是一个有经验的承包商不能预见的，属于业主应承
担的风险，工程师应批准工期顺延，但不能批准费用补偿。(1分) (3)答：在事件4中工程师的做法合理。(1分)
因为按照FIDIC施工合同的相关规定，对于隐蔽工程，无论工程师是否进行验收，当其 提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验 后重新覆盖或修复。(1分)
隐蔽工程复检合格，按规定发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失， 并顺延工期。(1分)
(4)答：事件l可索赔工期8天(1分) 事件3可索赔工期3天(1分) —事件4可索赔工期2天(1分) 则8+3+2=13(天)(1分)
故经工程师认定的索赔工期为13天。