建筑工程合同(含FIDIC条款)试题答案及评分参考
(课程代码4231)
一、单项选择题(本大题共l 5小题，每小题l分，共1 5分)
1．B 2．B 3．C 4．B 5．A 6．B 7．C 8．C 9．B l0．D 11．D l2．C l3．C l4．B l5．B 二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
16．ACE l7．ADE l8．ACE l9．ADE 20．AD 三、名词解释(本大题共5小题，每小题4分，共20分)
21．主合同——不需要其他合同的存在即可独立存在的合同。
22．不安抗辩权——双务合同中，有先为给付义务的一方，在另一方财产显著减少，
有难为对待给付可能时，享有中止履行的权利。
23．不可抗力——指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
24．一次裁决原则——仲裁机构对合同争议实行一裁终审制。裁决一经作出就具有法律效力。当事人必须执行。不得申请复议或另行向人民法院起诉。
25．管理信息系统——一个由人、计算机等组成的进行信息的收集、传送、储存、加
工、维护和使用的系统。
四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)
26．答：合同在工程项目管理中的地位与作用主要体现在以下3个方面： 1)合同是工程项目管理的核心；
2)合同是承发包双方履行义务、享有权利的法律基础；
3)合同是处理工程项目实施过程中各种争执和纠纷的法律依据。 （注：每答对一个要点给2分，最多给5分)
27．答：《建设工程施工合同(示范文本)》由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，(3分)并一般附有承包人承揽工程一览袭、发包人供应材料设备一览表和工程质量保修书等3个附件。(2分)．
28．答：基准日期是指投标截止日期之前的28天所对应的日期。(2分)这一日期为雇主
与承包商承担风险的界限。(1分)在基准日期之后发生的一切风险，作为一个有经验的承包商在投标时若不能合理预见，则由雇主承担，在此日期之前，无论是何种涉及投标报价风险的发生，均由承包商承担。(2分)
29．答：工程管理实践中，通常按照工程变更所包含的具体内容，将其划分为五类： 1)设计变更：2)施工措施变更；3)计划变更；4)条件变更；5)新增工程。 (注：每答对一个要点给l分) 30．答：风险管理的任务是： (1)识别与评估风险。(2分)
(2)制定风险处置对策和风险管理预算。(1分) (3)制定落实风险管理措施。(1分)
(4)风险损失发生后的处理与索赔管理。(1分)
五、计算、分析题(本大题共3小题，第31小题7分，第32小题8分，第33小题l5分，
共30分)
31．调整系数＝0．3+0．7(0.4×1.1+0．45×1．15+0．15×1)=1．07525 (5分) (注：每个要点给1分，最多给5分)
工程实际结算款=80×1．07525=86．02万元 (2分) 32．答案：l)直接费索赔
窝工导致的索赔=60×12+2×200=1120元 (2分)
增加用工和机械导致的索赔=20×30+1×1000=1600元 (2分) 直接费索赔总额=1 120+1600=2720元(1分) 2)其他费用索赔
其他费用索赔=2720×17％=462．4元(2分) 3)该项索赔总额
该项索赔总额=2720+462．4＝3182．4元(1分) 33．答案：问题l：
事件l框架柱绑扎钢筋停工10天，应予工期补偿。这是由于业主原因造成的，且该项作业位于关键路线上； (2分)
事件2 砌砖停工2天，不予工期补偿。因为该项停工虽属于业主原因造成的，但该项作业不在关键路线上，且未超过工作总时差。(2分)
事件3 抹灰停工4天，不予工期补偿，因为该项停工属于承包商自身原因造成的。(2分)
承包商共可索赔工期=10+0+0=10天(1分) 问题2：
(1)窝工机械费：(4分)
事件l 塔吊l台：10×800×60％=4800元 事件2 砂浆搅拌机1台：2×24×60％=28．8元
事件3 因故障砂浆搅拌机停机4天应由承包商自行负责损失，故不给补偿。 小计：4800+28．8=4828．8元 (2)窝工人工费：(3分)
事件l 扎筋窝工：3510×10=3500元 事件2 砌砖窝工：30×10x2=600元
事件3 抹灰窝工：不应给补偿，因系承包商责任。 小计：3500+600=4100元
费用索赔额：4828．8+4100=8928．8元(1分)