本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。 2._________________________________; 第八条交付期限
出卖人应当在_____年_____月_____日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第_____种条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人使用:
1.该商品房经验收合格。 2.该商品房经综合验收合格。 3.该商品房经分期综合验收合格。
4.该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。 5._________________________________; 但如遇下列特殊原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:
1.遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起_____日内告知买受人的; 2._________________________________; 3._________________________________; 第九条出卖人逾期交房的违约责任 除本合同第八条规定的特殊情况外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用,按下列第______种方式处理: 1.按逾期时间,分别处理(不作累加)
(1)逾期不超过_____日,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_____的违约金,合同继续履行;
(2)逾期超过_____日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起____天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的_____%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之______(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。 2._________________________________; 第十条规划、设计变更的约定 经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的,出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内,书面通知买受人:
(1)该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向; (2)________________________________; (3)________________________________; (4)________________________________; (5)________________________________; (6)________________________________; (7)________________________________; 买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的,视同接受变更。出卖人未在规定时限内通
知买受人的,买受人有权退房。 买受人退房的,出卖人须在买受人提出退房要求之日起_____天内将买受人已付款退还给买受人,并按__________利率付给利息。买受人不退房的,应当与出卖人另行签订补充协议 第十一条交接
商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件,并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的,出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担。
由于买受人原因,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:________________。 第十二条
出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷 因出卖人原因,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担全部责任。___________________________。
第十三条
出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任
出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人按照下述第______种方式处理:
1.出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。 2._________________________________。 3._________________________________。 第十四条
出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺
出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件: 1._________________________________。 2._________________________________。 3._________________________________。 4._________________________________。 5._________________________________。 如果在规定日期内未达到使用条件,双方同意按以下方式处理: 1._________________________________; 2._________________________________; 3._________________________________; 第十五条
关于产权登记的约定
出卖人应当在商品房交付使用后______日内,将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任,买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的,双方同意按下列第______项处理:
1.买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起______日内将买受
人已付房价款退还给买受人,并按已付房价款的______%赔偿买受人损失。 2.买受人不退房,出卖人按已付房价款的______%向买受人支付违约金。 3._________________________________。 第十六条保修责任
买受人购买的商品房为商品住宅的,《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。
买受人购买的商品房为非商品住宅的,双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。
在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏,出卖人不承担责任,但可协助维修,维修费用由购买人承担。__________________________。
第十七条
双方可以就下列事项约定:
1.该商品房所在楼宇的屋面使用权________________; 2.该商品房所在楼宇的外墙面使用权_____________; 3.该商品房所在楼宇的命名权_____________________; 4.该商品房所在小区的命名权_____________________; 5._________________________________; 6._________________________________; 第十八条
买受人的房屋仅作__________________使用,买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。 出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。______________________________________。 第十九条
本合同在履行过程中发生的争议
由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第______种方式解决: 1.提交____________仲裁委员会仲裁。 2.依法向人民法院起诉。 第二十条
本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议(附件四)。 第二十一条
合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。 第二十二条
本合同连同附件共______页,一式______份,具有同等法律效力,合同持有情况如下: 出卖人______份,买受人______份,______份,____份。 第二十三条
本合同自双方签订之日起生效。 第二十四条
商品房预售的,自本合同生效之日起30天内,由出卖人向__________________申请登记备案。 出卖人(签章): 买受人(签章): 【法定代表人】: 【法定代表人】: 【委托代理人】: 【委托代理人】: (签章) (签章) 签于
______年______月______日 签于
______年______ 月______日
(商品房买卖合同内容由建设部提供) 附件一:房屋平面图
附件二:公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明 附件三:装饰、设备标准
1.外墙:2.内墙:3.顶棚:4.地面:5.门窗:6.厨房:7.卫生间:8.阳台:9.电梯10.其他: 附件四:合同补充协议
(三)商业银行个人住房贷款 个人住房贷款(以下简称贷款)是指贷款人向借款人发放的用于购买自用普通住房的贷款。贷款人发放个人住房贷款时,借款人必须提供担保,借款人到期不能偿还贷款本息的,贷款人有权依法处理其抵押物或质物,或由保证人承担偿还本息的连带责任。
个人住房贷款现阶段主要有三种方式:等额本息、等额本金和组合贷款三种。现在一般采用等额本息和等额本金的方式。 (四)个人住房公积金贷款
个人住房公积金贷款是指对交缴住房公积金的个人向房屋开发商购买住房、用于支付购房款,而发放的个人住房贷款。 (五)贷款对象及条件:
贷款对象是具有完全民事行为能力的个人,并同时具备以下条件: 1.按期交缴住房公积金。
2.有稳定的职业和收入,信用良好,有按期偿还贷款本息的能力。 3.与开发商签订了购房合同。 4.已首付30%以上的购房款。
5.以所购房产或贷款人认可的其它房产作为贷款的抵押物;或以国债、工商银行定期存单作
质押。苏州市区(不含园区、吴中区、相城区)的借款人必须由苏州市住房置业担保有限公司为其提供保证担保。
(六)额度和期限:
贷款额度最高为房价的70%。贷款期限最长20年。
(七)贷款利率:1-5年,月利率3.45‰;5-20年,月利率3.825‰; (八)申请材料:按住房基金管理中心要求提供。 (九)贷款申办程序:
1.借款人签订购房合同并预付30%以上的房款;
2.持借款人及其配偶的公积金卡到住房基金管理中心申请贷款;
3.携住房基金管理中心的贷款审批表,并带齐所有贷款申请材料,到工商银行\个人理财中心\办理贷款手续,签订《个人购房借款合同》;
4.银行将贷款以借款人购房款的名义,直接划入开发商账户中;
5.借款人到银行拿取个人住房贷款进帐单、到开发商处换取房款收据或发票。 (十)贷款归还:
贷款期限为一年以下的(含一年),到期一次还本付息,利随本清。贷款期限一年以上的,从贷款发放的次月起,按月等额偿还借款本息。
按月等额还款时,采用委托代扣、自动转帐方式。借款人将本人在工商银行开立的活期储蓄帐户或牡丹灵通卡帐户作为还款帐户,于每月还款日之前,在该帐户上存足当月应还款金额,通过委托银行代扣方式,自动转帐归还贷款。
借款人可按任意金额提前部分归还贷款,或按当前贷款本金余额全部还清贷款。提前部分归还或提前还清贷款时,银行对提前归还的本金按实际借款时间、原档次的贷款利率结清贷款本息。 四.住宅新概念与创新设计
随着社会的进步,人们对住宅要求的不断提高,房地产产品也大踏步的向前。各种新概念的住宅不断出现,设计的创新,产品的更新,但住宅创新需要建立在产品之上,这样才能体现产品的创新,如果背离了产品价值去创新,就会被市场所抛弃。
(一)以人为本炼就现代人居
1.多层甚至小高层住宅花园化渐成气象,大面积退台设计、入口大堂花园式设计比比皆是,诸多独栋、联排、叠拼住宅的设计手法被更多地运用到多层及小高层的设计中来,“情景花园住宅”渐成新宠,并导致各地项目亦步亦趋。
2.景观环境设计理念日渐深化,使居住体验更接近人文本质。与此相对应,矩阵式的兵营排列、“四菜一汤”的程式化规划等已极为罕见,依山就势、傍河而居等与当地地脉、人脉相融通的设计比比皆是,景观的均好性已得到极大尊重,不少项目还通过出色的规划和景观设计令项目透出弥足珍贵的文化底蕴。 (二)绿色生态、健康住宅
绿色生态住宅在国际上亦被称为绿色住宅、生态住宅、可持续发展住宅等,但无论怎么称呼,其核心都是为人们提供更健康、舒适和经济的居住条件和环境,实施住宅的可持续发展战略。随着我国住宅市场化进程的加快,住宅市场的竞争日趋激烈,开发商和购房者开始关注绿色生态住宅。
这种新的住宅讲究:以人为本,呵护健康舒适;资源的节约与再利用;与周围生态环境相协调与融合。以可持续发展相关的模式:人类的生活模式;现有的生产模式;消费模式为动力。评价这种创新的住宅的指标是:社会效益、环境效益和经济效益。
这种绿色生态住宅同时业是一种可持续发展建筑,基本上围绕三个主题:第一减少对地球资源环境的负荷和影响,第二创造健康舒适生活环境,第三与周围自然