2013年门头招牌提档升级改造项目采购文件 (1) 请 _马鞍山市建筑管理处_ 调解；
(2) 采取第 （1） 种方式解决，并约定向 马鞍山 仲裁委员会提请仲裁或向 / 人民法院提起诉讼。
十一、其他 38、工程分包
38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程： __ 无 ____ 分包施工单位为： ___无____________________________ 39、不可抗力
39.1 双方关于不可抗力的约定： _______同通用条款 _________ 40、保险
40.6 本工程双方约定投保内容如下： (1) 发包人投保内容：_____/ ____________ ______ _____ 发包人委托承包人办理的保险事项： / 承包人投保内容：_ _按现行国家、省、市有关规定_________ 41、担保
41.3 本工程双方约定担保事项如下：
（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：合同价款的10%担保合同作为本合同附件。 （2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：合同价款的10%担保合同作为本合同附件。 （3）双方约定的其他担保事项：
廉政保证金，详见投标人须知前附表7.3条； 46、合同份数
46.1 双方约定合同副本份数： _发包人4份，承包人6份。 47、 补充条款：
（1）施工单位在项目实施过程中出现人身伤害或财产损失（含第三方）由施工单位自行承担。
（2）中标后施工单位中参加施工的人员（含管理人员）都须购买意外伤害保险。 （3）施工单位在施工前和竣工后拍照和摄像留存。
（4）每个包中的施工材料随机抽查送验不少于两次，检验合格，检验费用由施工单位承担。竣工验收每种材料破坏性质检不少于一次。
（5）建设单位发现质量问题，施工单位必须在24小时内整改。如未整改，建设单位可结算已完工的合格工作量，并扣除原施工单位保证金。
（6）中标人须安排一名人员在建设单位驻点办公。 附件1、项目质量保修书
发包人（全称）： 承包人（全称）：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建
—25—
2013年门头招牌提档升级改造项目采购文件 筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 （工程名称）签订工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括 2、质量保修期
2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下： 本工程质量保修期为 1 年；
2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 3、质量保修责任
3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。 3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。 4、保修费用
4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 5、其他
5.1双方约定的其他工程质量保修事项：质保期内，24小时未修复的或两次修复仍未解决情况的，建设单位可动用质保金安排其他单位修复，如总额超过质保金可向施工单位追偿。 5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发 包 人（公章）：
法定代表人（签字）：
年 月 日
年 月 法定代表人（签字）： 承 包 人（公章）：
—26—
2013年门头招牌提档升级改造项目采购文件
第四章 投标文件格式
注明正本或副本 项目名称： 项目编号：
投 标 文 件
投标人名称：
日期： 年 月 日
—27—
2013年门头招牌提档升级改造项目采购文件
目 录
1、开标一览表（附：投标保证金汇出凭证的复印件） 2、法定代表人身份证明 3、授权委托书 4、投标函 5、投标函附录 6、施工方案
7、货物服务报价一览表
附件：退还投标保证金表(格式)
—28—
2013年门头招牌提档升级改造项目采购文件
一、开标一览表
（第 标段） 项目名称 投标人名称 总投标价 （大写）： 元 总投标价/工期/质量 (小写) ： 元 工期： （天） 质量： 投标保证金 附：投标保证金汇出凭证的复印件 法定代表人或其委托代理人签字：
投标人盖章：
日 期： 年 月 日 注：此表原件装订在正本中用于开标会唱标之用。
—29—