20.1.1甲方不按合同约定时间支付工程款，且延期超过 6 个月，应比照中国人民银行同期同类贷款利率的标准，按欠付工程款总值计算，向乙方支付违约金，违约金总额不超过实际欠付工程款的 5 %。但发包方原因导致甲方无法按合同承诺时间支付乙方进度款的情况除外，乙方不得要求甲方承担逾期付款的违约责任或采取过激行为索要工程款。
20.1.2甲方应承担的其他违约责任： 20.2 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任（根据实际情况调整）：
20.2.1乙方原因延误工期按 1000 元/天向甲方支付违约金，工期延误违约金上限不超过合同总价的5%；工期延误超过30天，甲方有权解除合同；
20.2.2施工中对于乙方原因造成或未达到本合同约定的质量标准的，甲方有权责令乙方停工或返工，其费用由乙方承担，并承担延误工期责任。且乙方应按合同价款 5 %向甲方支付违约金。对相应的工程量不予计量和支付；
20.2.3乙方施工进度滞后或履约不力，在甲方要求整改或发出书面指示后，仍无改观或无明显改观迹象时；甲方有权将乙方承包工程部分收回或直至全部收回，自行组织施工或交由第三方施工。甲方为完成乙方遗留工程可以使用乙方在现场的施工设备，乙方不得要求甲方支付任何补偿费用，乙方并承担由此给甲方造成的损失；
20.2.4未经甲方书面同意自行停工，在甲方发出指示后仍拒绝复工；甲方可以调整乙方分包工作量或直至解除合同，乙方应向甲方支付违约金 10万 元，并承担由此给甲方造成的损失；
20.2.5乙方驻现场代表每月在工地时间不少于 25 天，否则每少一天向甲方支付违约金 1000 元；
20.2.6乙方应对所有参建人员实行银行工资卡制度，避免工资纠
16
纷，确保参建人员权益。对乙方发生工资纠纷而影响工程正常进行及甲方生产经营和声誉，甲方有权在应付乙方任何款额内直接代扣代发，从任何应付乙方款额内扣除，同时乙方负责赔偿由此给甲方造成的影响和损失。如发生乙方工人向甲方讨薪的，乙方应当按每人次2000元向甲方承担违约金，如果发生工人以自杀威胁方式讨薪的，乙方按每人次2万元向甲方承担违约金；乙方工人群体性向甲方讨薪的，每发生一次乙方应当向甲方承担违约金5万元;乙方工人群体性向政府机构申诉讨薪的，每发生一次乙方应当向甲方承担违约金10万元。因乙方拖欠劳动者工资而导致甲方被申请劳动争议仲裁或诉讼的，乙方应当按甲方实际支付费用的2倍向甲方承担违约金。
20.2.7乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移用于非承包工程，否则一经查出，乙方将负责按倒卖或转移材料价值的三倍给甲方支付违约金；
20.2.8乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权解除合同，乙方按本合同价款的 10 %向甲方支付违约金；
20.2.9 乙方不履行或不按约定履行合同约定的其他义务，经催告后仍不履行的，应向甲方支付违约金 1000 元/次，还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
20.3若合同履行中，乙方单方终止合同或因乙方违约，甲方依据法律规定和合同约定行使解除权终止合同的，除合同其他条款约定的违约责任外，乙方还应按本合同总额的 10 %标准承担合同解除的违约责任。
20.4 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
21 争议
本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不
17
成，双方同意选择下列第 种方式解决：
（1）向长沙仲裁委员会申请仲裁。 （2）向长沙市天心区人民法院提起诉讼。 22 合同解除
22.1 如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止；或因乙方违约，甲方依据法律规定和合同约定行使解除权终止合同；乙方接到甲方终止合同通知后应立即停止施工，并在五日内撤离现场，就乙方已完合格工程的劳务报酬，按本合同约定程序办理结算支付。乙方延期撤场的，按 2000 元/天承担违约责任，甲方并有权暂缓支付全部款项。
22.2因不可抗力导致合同无法履行（不可抗力包括的内容与主合同一致）；或因发包人原因造成工程停建或缓建，导致本合同无法履行的，甲方与乙方可以解除合同，并按合同约定对已完合格工程进行结算，如甲方与发包人约定不向发包人索赔或未能得到发包人给予的相应补偿，乙方不得以此向甲方索赔。（乙方的索赔须以甲方向发包人索赔成功为前提）
22.3 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程的劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
23 特别约定
根据乙方的请求与承诺，双方本着实事求是的原则，经相互协商，达成如下一致意见：
23.1乙方承诺已经充分理解甲方与建设单位的施工合同并承诺承担上述文件中规定的承包人的责任和义务以及各种风险。甲方不承担由于建设单位等非甲方原因造成的工程停窝工、停缓建等原因给乙
18
方造成的各种损失，甲方可根据实际情况书面通知乙方自行安排劳动力、材料去向。
23.2关于顺延工作时间或工期。非乙方原因造成的可以在满足业主节点工期和总工期的前提下予以顺延，因乙方原因造成的不得顺延。
23.3合同签订前乙方同意缴纳合同总价 %（一般为5%～10%）或总金额 万元的履约保证金，工程完工且验收合格后视其履约情况不计息返还。
23.4凡合同中与特别约定有抵触的地方，均以特别约定为准。 24 合同生效与终止
本合同自双方签字、盖章后生效。到竣工验收合格，竣工结算甲方支付完毕后，除履约保证金和质量保证金条款仍然生效外，其余条款即终止；当全部款项结清后，合同自行全部终止。
合同签订前乙方必须提供其营业执照、税务登记证、资质等级、安全生产许可证、组织机构代码、经公证的法人授权委托书等资料原件由甲方进行审核。甲方审核通过后，乙方需将以上证件的复印件加盖公章后交由甲方备案。
25 合同份数
本合同一式 份，甲方 份，乙方 份。具同等法律效力。
本合同书附件：（不限于以下附件，可根据需要从本《合同范本》的“合同附件”中选择使用） 附表一：分项工程综合单价组成明细表
附表二：甲方提供给乙方使用施工机具、设备一览表（如果有）附表三：甲方提供给乙方使用周转材料一览表（如果有） ??
19
甲方：（公章） 乙方：(公章） 地址及住所： 地址及住所： 法定代表人： 法定代表人： 或委托代理人： 或委托代理人： 开 户银 行： 开 户银 行： 帐 号： 帐 号： 联 系电 话： 联 系电 话： 年 月 日 年 月 日 合同签订地点：
（如签约栏单独成页或空白留存，请标注“此页无正文”或“以下无正文”） 20
附表一：（内容仅供参考）
分项工程综合单价组成明细表 序号 工作项目 计量 单位 单价 暂定 数量 金 额 （元） 工作内容 搅拌机、输送泵安装、清洗及输送泵管道安拆、场内转运、浇捣前的湿水、卫生清理、弥补水泥垫块、检查砼标高及轴线控制、有需要的搭设操作架和支撑架、砼运输车进入现场后的指挥协调，车辆出工地的冲洗等 搭、移、拆运浇捣范围内所需的临时循环交叉道板及马凳，安放移动溜子、木槽；砼的耙递、振捣、成型抹平、压光、扫毛 按规范制作砼试块 须派专人不少于7天的不间断浇水养护砼（含养护用品的回收） 拆模后及时杂物，凿除混泥土残渣等，楼层砌体结构完工后再清理一次，随时保证楼面、机械设备的清洁卫生 1 准备工作 2 砼浇捣 3 试块制作 4 养护 5 清理 6 7 8
?? 管理费和利润 综合单价 Σ(1～7) 21