济南西部会展中心项目一期工程监理招标文件
④结算完成后28日内付至最终结算监理费的95%；
⑤余款在竣工验收合格质保期满后（质保期两年），经招标人确认无任何质量问题后，28日内一次性无息付清。
其中：最终结算监理费=工程结算造价×监理人的中标监理费率。 第四十一条 双方同意用 支付报酬，按 汇率计付。 第四十五条 奖励办法：无
第四十九条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由 济南 仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
36
济南西部会展中心项目一期工程监理招标文件
第三节 合同格式
格式一：建设工程委托监理合同
建设工程委托监理合同
委托人 与监理人 经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：
工程名称： 工程地点： 工程内容： 总 投 资： 二、监理人依据法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对本工程的承包人在施工安全、施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表委托人实施监督。
三、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。 四、下列文件均为本合同的组成部分： 1、监理投标书或中标通知书； 2、本合同专用条件； 3、本合同标准条件；
4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
五、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
六、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。 本合同自双方签字盖章之日起生效，至本工程竣工保修期满时终止。 本合同一式 份，具有同等法律效力，双方各执 份。
委 托 人：（签章） 监 理 人：（签章） 住 所： 住 所：
37
济南西部会展中心项目一期工程监理招标文件
法定代表人：（签章） 法定代表人：（签章） 开 户银 行： 开 户银 行： 账 号： 账 号： 邮 编： 邮 编： 电 话： 电 话：
本合同签订于： 年 月 日
38
济南西部会展中心项目一期工程监理招标文件
第二卷
39
济南西部会展中心项目一期工程监理招标文件
第五章 投标文件格式
一、投标函
（建设单位）：
1、根据已收到的 工程的招标文件，我单位经考察现场和
研究上述工程招标文件的投标人须知、合同条款和其他有关文件后，我方愿以报价为人民币 （大写： ）元整，按上述合同条件承担上述工程的施工监理工作。
2、我方同意所递交的投标文件 天内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
3、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
4、我方金额为人民币 元的投标保证金已按招标文件的有关要求递交。 5、我方对监理工期、质量方面的承诺：
投标人：（盖章） 单位地址：
法定代表人：（签字、盖章） 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行名称： 银行账号： 开户银行地址：
日期： 年 月 日
40