26.4、投标担保 26.4.1投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表第13项所规定数额和方式的投标担保，并作为其投标文件的一部分。
26.4.2对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。
26.4.3未中标的投标人的投标担保将在开标结束10日后予以退还至原帐户（不计利息），已提交投标保证金但未参加开标的，其投标担保将在开标结束20日后予以退还至原帐户（不计利息），并记入不良记录。
26.4.4中标人的投标担保，在中标人按本须知第20条规定签订合同并按本须知第10条规定提交履约担保后 7 日内予以退还至原帐户（不计利息）。
26.4.5中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议，投标担保将被没收。
11
第二章 合同条件及格式
（中标后的正式合同调整不限于下列内容）
发包人：______________________________________（也称甲方） 承包人：______________________________________（也称乙方） 发包人委托承包人承担无为县城市公共交通专项规划（2014-2030），经双方协商一致，签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订：
1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》。 1.2国家及地方有关规划编制管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。
1.4本工程招标文件、投标文件等相关资料。 第二条 本合同规划编制项目的内容：
无为县城市规划区范围46平方公里，对规划期内无为县城市公共交通线路、站场、慢行系统及城市静态交通等作出合理规划布局，并按城市道路等级，对城市公共交通线路道路横断面及线型等进行合理控制，同时对公交车停靠模式及其站牌（台）构筑等分别作出科学安排。
第三条 发包人应向承包人提交的有关资料及文件：
由双方商定提交。
第四条 承包人应向发包人提交的规划编制和资料及文件： 序号 1 资料及文件名称 无为县城市公共交通专项规划（2014-2030）方案文本 份数 有关事宜 无为县城市公共交通专项规划（2014-2030）编按照规划编制周制提交时间为规期要求分阶段提划编制方案经规交。 划主管部门或招标人（甲方）确定后进行。 提交日期 2 无为县城市公共交通专项规划（2014-2030）文本 全套电子文件1份，文字类为word格式，图形为dwg格式，效果图为jpg格式。
12
第五条 本合同规划编制收费的中标价为_____元人民币。规划编制费支付进度详见下表。 付费次序 第一次付费 第二次付费 … 占总设计费% 合同款的 % 合同款的 % … 付费时间 规划设计合同签订后5个工作日内支付 专项规划编制方案通 过评审并交成果至招标人后10个工作日内付清 注：承包人每次收款需开具同等金额的发票。
第六条 各方责任 6.1发包人责任：
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向承包人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行规划编制。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，承包人按合同第四条规定交付规划编制文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，承包人有权重新确定提交规划编制文件的时间。
6.1.2发包人变更委托规划编制项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包人规划编制需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向承包人增付规划编制费。 6.2承包人责任：
6.2.1承包人应严格按照现行国家技术规范、标准、规程及发包人提出的
规划编制要求进行规划编制，对规划编制成果要认真反复计算精心规划编制，承包人在不降低使用功能的前提，尽量为发包人降低工程造价和完善建筑功能等指标的责任，按合同约定时间期限内交付全部的质量合格规划编制资料及规划编制文件，配合发包人完成与本规划编制有关报建所需的图纸和报建资料，并对其负责。
6.2.2承包人对规划编制资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。因规划编制不符合本合同约定的质量要求而造成损失，规划编制除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的规划编制费。并根据损失的程度和承包人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金按国家有关法律、法规支付。
6.2.3如承包人有重大规划编制错误，造成损失的，发包人有权解除合同或不支付相应规划编制费，承包人应有采取补救措施，并负责赔偿由此给发包人造成的实际损失。
6.2.4承包人采用的主要技术标准是：现行国家技术规范和强制性规范标准、法规及省市县等地方性政策和技术标准等规定。
13
6.2.5规划编制年限为 年。
6.2.6承包人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交
付资料及文件，并将所有电子档文件提交给发包人。
6.2.7承包人交付规划编制资料及文件后，按规定参加有关的规划编制审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付规划编制资料及文件。
6.2.8承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。 6.3承包人责任
6.3.1承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察。按本合同规定的时间提交质量合格的规划编制成果资料，并对其负责。
6.3.2由于承包人提供的规划编制成果资料质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担全部规划编制费用。
6.3.3在组织规划编制前，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。 6.3.4规划编制过程中，根据项目条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改规划编制工作的意见。并办理正式变更手续。
6.3.5在现场工作的规划编制人员，应遵守发包人有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
6.3.6本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。
第七条 违约责任：
7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始规划编制工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段规划编制费的一半支付；超过一半时，按该阶段规划编制费的全部支付。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向承包人支付规划编制费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之一的逾期违约金。逾期超过30天以上时，承包人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或规划编制审批部门对规划编制文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付规划编制费。
7.3承包人对规划编制资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人员错误造成损失的，承包人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的规划编制费。损失严重的根据损失的程度和承包人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金总额不超过规划编制的30%。
14
7.4由于承包人自身原因，延误了按本合同第四条规定的规划编制资料及规划编制文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收规划编制费的千分之二。
7.5承包人提交的规划编制方案，必须是发包人认可的承包人员执笔，同时必须是专为本合同约定工程而规划编制，并不得抄袭、剽窃他人的规划编制方案，否则，发包人有权不支付规划编制费，已支付的部分，承包人应返还发包人，由此造成侵权的，一切责任均由承包人承担。
7.6合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应支付赔偿金，赔偿金就用履约保证金支付赔偿。
第八条 其他
8.1发包人要求承包人派专人到现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2承包人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定承包人交付的规划编制资料及文件份数超过《工程规划编制收费标准》规定的份数，承包人另收工本费。
8.3发包人委托规划编制配合引进项目的规划编制任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关规划编制任务的承包人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。
8.5发包人委托承包人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。 8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 8.7本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 8.8其它约定事项：
8.8.1因正常规划编制条件的变化，承包人应及时免费修改图纸。
8.8.2未经发包人书面同意后，承包人不得随意更换承包人员，承包人员所在的工作不符合发包人按要求时，发包人有权要求承包人调整承包人员。
8.8.3所有规划编制资料必须提交给发包人。承包人收到发包人的业务联系单后，必须在24小时内予以答复，并明确处理解决时间。 第九条 争议
本合同在履行过程中发生的争议，按招标文件和招标答疑执行；如争议解决不了的，按下列第 9.2 种方式解决；
9.1提交 仲裁委员会仲裁； 9.2依法向无为县人民法院起诉。
15