包人承担；
5 工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
4.7.8 工程价款调整报告应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出，经对方确认后调整合同价款。受益方未在合同约定时间内提出工程价款调整报告的，视为不涉及合同价款的调整。 收到工程价款调整报告的一方应在合同约定时间内确认或提出协商意见，否则视为工程价款调整报告已经确认。
4.7.9 经发、承包双方确定调整的工程价款，作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。
4.8 竣 工 结 算
4.8.1 工程完工后，发、承包双方应在合同约定时间内办理工程竣工结算。
4.8.2 工程竣工结算由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制，由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人核对。 4.8.3 工程竣工结算应依据： 1 本规范； 2 施工合同；
3 工程竣工图纸及资料； 4 双方确认的工程量；
5 双方确认追加（减）的工程价款； 6 双方确认的索赔、现场签证事项及价款； 7 投标文件； 8 招标文件； 9 其他依据。
4.8.4 分部分项工程量费应依据双方确认的工程量、合同约定的综合单价计算；如发生调整的，以发、承包双方确认调整的综合单价计算。
4.8.5 措施项目费应依据合同约定的项目和金额计算；如发生调整的，以发、承包双方确认调整的金额计算，其中安全文明施工费应按本规范第4.1.5条的规定计算。 4.8.6 其它项目费用应按下列规定计算：
1 计日工应按发包人实际签证确认的事项计算；
2 暂估价中的材料单价应按发、承包双方最终确认价在综合单价中调整；专业工程暂估价应按中标价或发包人、承包人与分包人最终确认价计算；
3 总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发、承包双方确认调整的金额计算；
4 索赔费用应依据发、承包双方确认的索赔事项和金额计算； 5 现场签证费用应依据发、承包双方签证资料确认的金额计算；
6 暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人。 4.8.7 规费和税金应按本规范第4.1.8条的规定计算。
4.8.8 承包人应在合同约定时间内编制完成竣工结算书，并在提交竣工验收报告的同时递交给发包人。
承包人未在合同约定时间内递交竣工结算书，经发包人催促后仍未提供或没有明确答复的，发包人可以根据已有资料办理结算。
4.8.9 发包人在收到承包人递交的竣工结算书后，应按合同约定时间核对。
同一工程竣工结算核对完成，发、承包双方签字确认后，禁止发包人又要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。
4.8.10 发包人或受其委托的工程造价咨询人收到承包人递交的竣工结算书后，在合同约定时间内，不核对竣工结算或未提出核对意见的，视为承包人递交的竣工结算书已经认可，发包人应向承包人支付工程结算价款。
承包人在接到发包人提出的核对意见后，在合同约定时间内，不确认也未提出异议的，视为发包人提出的核对意见已经认可，竣工结算办理完毕。
4.8.11 发包人应对承包人递交的竣工结算书签收，拒不签收的，承包人可以不交付竣工工程。 承包人未在合同约定时间内递交竣工结算书的，发包人要求交付竣工工程，承包人应当交付。 4.8.12 竣工结算办理完毕，发包人应将竣工结算书报送工程所在地工程造价管理机构备案。竣工结算书作为工程竣工验收备案、交付使用的必备文件。
4.8.13 竣工结算办理完毕，发包人应根据确认的竣工结算书在合同约定时间内向承包人支付工程竣工结算价款。
4.8.14 发包人未在合同约定时间内向承包人支付工程结算价款的，承包人可催告发包人支付结算价款。如达成延期支付协议的，发包人应按同期银行同类贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
4.9 工程计价争议处理
4.9.1 在工程计价中，对工程造价计价依据、办法以及相关政策规定发生争议事项的，由工程造价管理机构负责解释。
4.9.2 发包人以对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算按合同约定办理。
4.9.3 发、承包双方发生工程造价合同纠纷时，应通过下列办法解决：
1 双方协商；
2 提请调解，工程造价管理机构负责调解工程造价问题； 3 按合同约定向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。
4.9.4 在合同纠纷案件处理中，需作工程造价鉴定的，应委托具有相应资质的工程造价咨询人进行。
5 工程量清单计价表格 5.1 计价表格组成
5.1.1 封面
1 工程量清单：封—1 2 招标控制价：封—2 3 投标总价：封—3 4 竣工结算总价：封—4 5.1.2 总说明：表—01 5.1.3 汇总表：
1 工程项目招标控制价/投标报价汇总表：表—02 2 单项工程招标控制价/投标报价汇总表：表—03 3 单位工程招标控制价/投标报价汇总表：表—04 4 工程项目竣工结算汇总表：表—05 5 单项工程竣工结算汇总表：表—06 6 单位工程竣工结算汇总表：表—07 5.1.4 分部分项工程量清单表：
1 分部分项工程量清单与计价表：表—08 2 工程量清单综合单价分析表：表—09 5.1.5 措施项目清单表：
1 措施项目清单与计价表（一）：表—10 2 措施项目清单与计价表（二）：表—11 5.1.6 其他项目清单表：
1 其他项目清单与计价汇总表：表—12 2 暂列金额明细表：表—12—1 3 材料暂估单价表：表—12—2 4 专业工程暂估价表：表—12—3 5 计日工表：表—12—4
6 总承包服务费计价表：表—12—5
7 索赔与现场签证计价汇总表：表—12—6 8 费用索赔申请（核准）表：表—12—7 9 现场签证表：表—12—8
5.1.7 规范、税金项目清单与计价表：表—13 5.1.8 工程款支付申请（核准）表：表—14
工程项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称： 第 页 共 页
其 中 序号 单 项 工 程 名 称 。。。。。。 合 计 金额（元） 暂估价 （元） 安全文明 规费 施工费（元） （元） 表—02
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称： 第 页 共 页
其 中 序号 合 计 单 位 工 程 名 称 。。。。。。。。。 金额（元） 暂估价 （元） 安全文明 规费 施工费（元） （元） 注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总 注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。
表—03
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 汇 总 内 容 分部分项工程 措施项目 金额（元） 其中：暂估价（元） 2.1 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 安全文明施工费 其他项目 暂列金额 专业工程暂估价 计日工 总承包服务费 规费 税金 招标控制价合计=1+2+3+4+5 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04
工程项目竣工结算汇总表
工程名称： 第 页 共 页
其 中 序号 单 项 工 程 名 称 金额（元） 安全文明施工费（元） 规费（元） 。。。。。。。。。。。。。 合 计 表—05 单项工程竣工结算汇总表
工程名称： 第 页 共 页 序号 单 项 工 程 名 称 。。。。。。。。。。。。 合 计 金额（元） 其 中 安全文明施工费（元） 规费（元）
表—06
单位工程竣工结算汇总表
工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 1 1.1 1.2 1.3 分部分项工程 汇 总 内 容 金额（元）