淮安金润置业淮安新城城市综合体一期基坑监测招标文件
8．3 由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。
8．4 交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第九条 材料设备供应
9．1 承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负；原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。
9．2 承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。
第十条 报告、成果、文件检查验收
10．1 由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。 10．2 发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后3天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包人的报告、成果、文件。
10．3 隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后24小时内仍未以到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。
10．4 完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起14天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。 第十一条 本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议
26
淮安金润置业淮安新城城市综合体一期基坑监测招标文件
与本合同具有同等效力。 第十二条 其他约定事项：
12.1 中标的监测单位必须按其在投标文件中所提交的人员名单派驻监测人员驻工地。
12.2 如因中标单位原因需要更换个别人员的，则所更换的人员必须具有同等或更高的资历，应向招标人提交书面报告并经同意后方可更换人员。如监测单位未经招标人同意擅自更换监测人员的，则招标人有权对监测单位罚款2000元/人?次。如发生同样情况3次的，则招标人有权与监测单位中止其合同。监测人员不能胜任本职工作，招标人有权向监测单位提出更换不称职的监测人员；监测单位接到通知后应按招标人要求及时更换，所更换的人员的资历应不低于原人员的资历。
12.3 监测单位派驻现场人员的人身意外保险及自备设备等财产的有关保险由监测单位自行办理，保险费由监测单位承担并支付，并包含在投标总价中。如有监测人员在工程实施监测期间造成意外伤亡的，一切责任由监测单位负责。
12.4 监测单位在本项目的监测过程中，必须密切配合招标人、监理单位及施工单位开展工作，接受招标人对进场施工（作业）单位的管理制度，服从招标人派驻工地代表发出的指令。 第十三条 争议解决办法
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（二）种方式解决：
（一）提交淮安市仲裁委员会仲裁； （二）依法向人民法院起诉。 第十四条 合同生效与终止
本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式八份，其中正本两份，副本六份。发包人持正本一份，副本五份；承包人持正本一份，副本一份。
发包人名称：_______________ 承包人名称：________________
27
淮安金润置业淮安新城城市综合体一期基坑监测招标文件
（盖章） （盖章）
法定代表人：（签字）________ 法定代表人：（签字）________ 委托代理人：（签字）________ 委托代理人：（签字）________ 住所：______________________ 住所：______________________ 邮政编码：__________________ 邮政编码：__________________ 电话：______________________ 电话：______________________ 传真：______________________ 传真：______________________ 开户银行：__________________ 银行帐号：__________________ 签订日期：_2013_年_6_月___日 开户银行：__________________ 银行帐号：__________________ 签订日期：_2013_年_6_月___日
28
淮安金润置业淮安新城城市综合体一期基坑监测招标文件
第三节 投标文件的格式
（正/副本）
淮安金润置业新城城市综合体一期项目
基坑支护监测工程
投 标 文 件
招标人：
投标人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字）
2013年 6月 日
29
淮安金润置业淮安新城城市综合体一期基坑监测招标文件
㈠ 投标函格式 ㈡ 投标承诺书 ㈢ 投标报价表 ㈣ 技术部分格式
目 录
30