双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。 8.7 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。 8.8 著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
27
第六章 合同专用条款
1. 定义与解释 1.2 解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 按通用条款执行 。 1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为： 按通用条款执行 。 2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：设计施工图范围内管理用房、地形坚向、绿化、园路铺装、围墙、水池、桥、栏杆、给排水、供电照明、户外设施等内容及施工全过程监理。 2.1.2 监理工作内容还包括： 四控制、二管理、一协调 。 2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：国家有关工程建设的政策、法律、法规，政府批准的建设计划、规
28
划、设计文件及依法成立的工程承包合同。工程委托监理合同、工程招标文件、投标文件 。
2.2.2 相关服务依据包括： 按通用条款执行 。 2.3项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形： 按通用条款执行 。 2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围： 按通用条款执行 。
在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： / 。 2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数： 1、监理规划可在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后由总监理工程师组织编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位；2、监理月报项目监理机构每月初向建设单位提交的建设工程监理工作及建设工程实施情况等分析总结报告；3、监理月报应包括下列主要内容：（1）本月工程实施情况；（2）本月监理工作情况；（3）本月施工中存在的问题及处理情况；（4）下月监理工作重点。4、本月月报工作实施情况包括以下具体内容：（1）工程进展情况，实际进度与计划进度的比较，施工单位人、机、料进场及使用情况，本期在施部位的工程照片；（2）工程质量情况，分项分部工程验收情况，工程材料、设备、构配件进场检验情况，主要施工试验情况，本月工程质量分析；（3）施工单位安全生产管理工作评述；（4）已完工程量与已付工程款的统计及说明。5、本月监理工程情况包括以下具体内容：（1）工程进度控制方面的工作情况；（2）工程质量控制方面的工作情况；（3）安全生产管理方面的工作情况；（4）工程计量与工程款支付方面的工作情况；（5）合同其他事项的管理工作情况；（6）监理工作统计及工作照片。6、本月施工中存在的问题及处理情况包括以下具体内容：（1）工程进度控制方面的主要问题分析及处理情况；（2）工程质量控制方面的主要问题分析及处理情况；（3）施工单位安全生产管理方面的主要问题分析及处理情况；（4）工程计量与工程款支付方面的主要问题分析及处理情况；（5）合同其他事项管理方面的主要问题分析及处理情况；7、下月监理工作重点包括以下具体内容：（1）在工程管理方面的监理工作重点；（2）在项目监理机构内部管理方面的工作重点。 。 2.7 使用委托人的财产
附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于 委托人 。
监理人应在本合同终止后 7 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 双方另行协商 。
29
3. 委托人义务 3.4 委托人代表
委托人代表为： 。 3.6 答复
委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。 4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费） 4.2 委托人的违约责任
4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：
逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数 5. 支付 5.1 支付货币
币种为： 人民币 ，比例为： / ，汇率为： / 。 5.3 支付酬金
委托人同意按以下的计算方法、 支付时间与金额，支付监理人的酬金：
本工程的监理费无预付款，监理费用按发改价格[2007]670号标准计算,暂按施工中标价作为取费基数, 暂定监理费=【 +（ - ）/( - )×( - )】×( - )× = 万元,最终监理费用以经审计后的结算造价为准，按实计算。 正常工作酬金的支付： 支付次数 首付款 最后付款
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止 6.1 生效
本合同生效条件： 委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效 。 6.2 变更
6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下
30
支付时间 工程竣工验收合格 工程竣工决算经审计后14天内 支付比例 暂定监理费的50% 付至100% 支付金额（万元）
列方法确定：
附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）
6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：
附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）
6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：
正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。 7. 争议解决 7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交 工程项目主管部门或合同争议调解机构 进行调解。 7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第 （1） 种方式： （1）提请 绍兴 仲裁委员会进行仲裁。 （2）向 / 人民法院提起诉讼。 8. 其他 8.2 检测费用
委托人应在检测工作完成后 / 天内支付检测费用。 8.3 咨询费用
委托人应在咨询工作完成后 / 天内支付咨询费用。 8.4 奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为： 奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率； 奖励金额的比率为 / %。 8.6 保密
委托人申明的保密事项和期限： / 。 监理人申明的保密事项和期限： / 。 第三方申明的保密事项和期限： / 。 8.8著作权
31