（4）无法遇见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大；
（5）施工场地使用权提供延误； （6）工程款不到位。
问题 1）监理工程师认为以上哪些原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。 2）哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理？
2、对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。
问题：1）招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？ 2）定金与预付款有何区别？
3）监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？ 4）监理工程师对两次索赔申请应如何处理？ 一、单选题（10题/10分）
1、C 2、D 3、B 4、C 5、B 6、D 7、A 8、C 9、C 10、C 二、多选题（40题/40分）
1、A B C D 2、A B D E 3、C D E 4、A B D 5、B C D E 6、A B C D 7、A B C D 8、A B C 9、A D E F 10、B C D E 11、A B C 12、C D E F 13、A C D 14、B D E 15、A B C 16、A B C E 17、B C E 18、A C E 19、A B E F 20、B D F 21、A C D 22、A C E 23、A B C D E 24、A B C D 25、A B D E 26、A B C 27、A C 28、C D E 29、A B C E 30、A B D 31、D E 32、A B C 33、A D 34、A B 35、B D E 36、A B D E 37、A B C D 38、A B C D 39、A B C D 40、A B C D 三、判断题（10题/10分）
1、× 2、× 3、√ 4、√ 5、√ 6、× 7、√ 8、× 9、× 10、√ 四、简答题（5题/20分）
1、答：审查经济合同是否有效，主要应从以下四个方面进行审查：
1）、合同的主体是否有合法资格；2）合同内容是否违反法律：3）当事人意见表示是否真实；合同是否按照法定形式和程序签定
2、答：建设工程公开招标大致可分为三个阶段：
1）招标准备阶段，主要工作包括选择招标方式；办理招标备案；编制招标有关文件。2）招标阶段，主要工作包括发布招标广告；进行资格预审；出售招标文件；组织现场考察；解答投标人的质疑。3）决标成交阶段，主要工作包括开标；评标和定标。
3、答：及时检查承包人的施工现场同期记录；审查承包人的施工是否受到延误；核对承包人是否增加了施工成本；分析索赔事件的合同责任。
4、答：1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；2）全部或者部分使用国有资金或者国家融资的项目；3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目；4）法律或者国务
6
院规定的其他项目。
5、答：1）当事人的名称或者姓名和住所；2）标的；3）数量；4）质量；5）价款或者报酬；6）履约期限、地点和方式；7）违约责任；8）解决争议的方法。 五、综合分析题（2题/20分） 1、答：
一）上述1、3、4、5、6种原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。
二）上述原因中3、5、6属于业主的责任，监理工程师对这些问题的处理，对3可要求业主适当增加工程款或者适当延长工期；对5要求业主按场地使用权提供延误时间顺延工期；对6要求业主按合同规定准时拨付工程款。
2、答：1）对承包商资质审查的内容有：企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。
2）定金与预付款的区别：①目的不同，定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备的资金问题。②性质不同，定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。③处理不同，定金视合同履行情况有不同的法律后果；预付款在工程进度款中按比例扣还。
3）监理工程师判定承包商索赔成立的条件：①承包商受到了实际损失或损害；②损失不是因承包商的过错造成；③损害也不是承包商应承担的风险造成；④承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。 4）对第一次索赔：①判定索赔成立，这是因为遇到文物停工应视为业主的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；承包商及时提供了证据资料和索赔申请。②监理工程师根据监理记录核实延误天数。③监理工程师签发工期变更指令。
对第二次索赔：①判定索赔不成立，因为施工机械故障造成工期延误承包商自己的责任，索赔无理由。②监理工程师应在索赔申请后10天内作出答复，表示索赔不成立。 合同管理试题2
一、单选题（10题/10分） 1、按照法律规定，（ ）不能成为建筑施工合同的担保人 A．建设主管部门 B．建筑公司 C．银行 D．贸易公司 2、经济法律关系由（ ）三要素组成
A．主体、客体、内容 B．当事人、经济行为、经济利益 C．法人、经济合同、经济责任 D．经济管理、经济协作、经济责任
3、经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有（ ） A．预付款是定金的形式之一
B．保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人 C．抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人 D．留置物的所有人必须是债务人
4、无效经济合同的确认权属于（ ）
A．法院或仲裁机关 B．法院 C．工商局 D．建设管理部门 5、经济合同的核心是（ ），它是当事人双方权利和义务的焦点 A．价款 B．违约责任 C．标的 D．履行期限 6、招标文件中的工程量清单是（ ）
A．投标单位计算标价的依据 B．竣工结算的依据 C．准确的工程量 D．总价承包时的工程量
7、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（ ）的选择
A．报价 B．能力 C．资历信誉 D．规模和经济实力
8、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（ ）
7
A．参与竟争的投标人 B．招标单位的董事会
C．上级行政主管部门 D．省、市政府部门提供的专家名册
9、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先（ ） A．由工程师对争议事项作出决定 B．双方友好协商 C．申请仲裁 D．提起诉讼
10、根据FIDIC条款，监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包商执行了，可能会出现（ ）
A．承包商无权得到该项工作的付款
B．承包商是否能得到该项工作的付款由业主决定 C．业主给予承包商一定的补偿 D．承包商有权得到该项工作的付款 二、多选题（40题/40分）
1、合同标的是双方当事人权利义务所指的对象，一般包括（ A．建筑物 B．工资表 C．劳务行为 D．建设资金 E．工程量 F．构筑物
2、代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应（ ）A．以自己的名义签定合同
B．与第三方商签过程中独立地表示自己的意志 C．在授权范围内单独与第三方谈判合同
D．在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务 E．在合同内约定委托人和第三方的权利义务
3、法人的行为能力由（ ）行使
A．法定代表人 B．法人代表 C．法人领导机构 D．厂长、经理 E．董事会
4、采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为（ ） A．担保财产需转移给债权人 B．担保财产不需转移给债权人
C．担保财产在担保期内债权人仍可使用 D．担保财产在担保期内债权人无权使用
E．不履行债务时，债权人可依法处置担保财产
5、有资格代理招标的机构应满足的条件包括（ ）
A．必须是法人组织 B．不得与行政机关有隶属关系 C．有从事招标代理义务的场所 D．有编制招标文件的能力 E．有自己的评标专家库
6、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（ ） A．批准招标申请 B．审核招标文件 C．负责编制标底 D．参加开标会议
E．监督评标过程
7、监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较（ A．监理工作目标设置的合理性
B．项目监理班子组织机构的完备性 C．工作计划的可行性
D．承诺保证提前竣工时间的长短 E．提交的方案是否有创新性
8
）等方面内容 ） 8、进行施工招标应满足的条件包括（ ） A．工程已批准立项
B．有能满足施工需要的技术资料和图纸 C．已选择了监理单位 D．建设资金来源已落实
E．建设用地的征用工作已完成 9、开标时，投标书（ ），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标 A．未密封
B．无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴 C．未按规定格式填写 D．内容不全、字迹辨认不清 E．同标底吻合
F．与标底相差甚远
10、按照FIDIC合同条件的规定，在（ ）期限内承包商都有权提出索赔 A．合同签字日到发布开工令日
B．开工令日到颁发工程移交证书日
C．颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日 D．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日 E．结清单生效日之后到提出合同争议日
11、承包商的索赔要求成立必须同时具备（ ） A．与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失 B．造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失 C．按合同规定不应由承包商承担的风险
D．承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知 E．承包商提供的证据足以支持自己的主张 12、索赔证据的基本要求是（ ） A．索赔证据必须具备真实性 B．索赔证据必须具备全面性 C．索赔证据必须具备特定条件 D．索赔证据必须具备及时性 E．索赔证据必须具备直观性 F．索赔证据必须具备逻辑性
13、经济合同的担保形式主要有（ ）
A．定金 B．保证金 C．抵押 D．留置权 E．保险 F．预付款 14、合同法律关系的客体包括（ ）
A．行为 B．限制流通物 C．禁止流通物 D．智力成果 E．完成一定的工作
15、监理招标文件中，（ ）是财务建议书的主要内容 A．执行监理任务的计划表 B．承担监理工作的人员组成 C．人员酬金报价表 D．要求监理单位提供的设备清单 E．提供自备仪器设备的报价表
16、属于招标文件主要内容的是（ ）
A．设计文件 B．工程量清单 C．施工方案 D．投标书的编制要求 E．选用的主要施工机械
9
17、下列合同中，属于主合同的是（ ） A．施工承包合同 B．施工分包合同 C．担保合同 D．监理合同 E．工程保险合同
18、土木工程施工合同条件由（ ）组成
A．通用条件 B．专用条件 C．投标书及附件 D．协议书 E．合同条件 F．协议条款
19、土木工程施工合同通用条件规定，属于（ ）的情况，承包商可以获得工期展延 A．业主延误施工现场移交 B．监理工程师延误图纸移交 C．不利施工的自然条件或障碍影响 D．增加合同外的施工项目 E．暂时停工
20、FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是（ ） A．指定另一分包商
B．修改分包合同条款
C．发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作
D．解除合同
21、在FIDIC土木工程施工合同条件中，（ ）属业主的风险 A．战争、动乱等 B．工伤事故
C．正常的恶劣天气
D．设计不当造成的损失和破坏
E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏 F．有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用 22、评标的条件是（ ） A．投标单位技术力量强 B．标价合理、工期适当
C．有较好的信誉
D．有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E．主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行 F．愿意让利
23、合同成立的有效条件包括（ ）
A．合同主体资格合格 B．内容合法
C．订立的形式和程序合法 D．必须经过鉴证公证 E．必须经过主管部门登记批准 F．必须经过担保 24、质押担保一般是指权利质押，主要包括（ ）
A．房屋及构筑物 B． 机器设备C．汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单 D．依法可以转让的股份、股票 E．依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权F．依法可以质押的其他权利
25、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（ ） A．建筑物B．工资表C．劳务行为D．建设资金E．工程量F．构筑物
26、被代理人的主要权利有（ ）
A．代理人按照代理权限自主进行代理活动 B．要求代理人移交代理活动所产生的法律后果C．要求代理人代为清偿自己的债务D．要求代理人报告完成代理事务的情况E．代理人不履行职责而给被代理人造
10