成损害时要求赔偿
27、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有（ ） A．保证B．抵押C．质押D．留置E．定金
28、属于经济合同主要条款的是（ ）
A．标的B．价款C．质量D．签证条款E．违约责任F．仲裁条款 29、无效经济合同的财产后果，可按（ ）
A．追究违约金B．返还财产C．赔偿损失D．追究处罚金E．追缴财产
30、当事人申请仲裁应当具备的条件是（ ）
A．有仲裁协议B．熟悉仲裁规则C．有具体的仲裁请求和事实、理由D．自己认为能够胜诉E．属于仲裁委员会受案范围
31、经济合同法是指（ ）相互之间，为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议 A．具有平等民事主体的法人 B．其他经济组织 C．公民
D．农民 E．个体工商户 F．农村承包经营户
32、属于下列情况之一，即（ ）为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同 A．没有经过上级主管部门审批B．主体不合格C．没有经工商局鉴证D．内容不合法E．没有经公证处公证F．无效代理
33、免除违约责任的条款有（ ）
A．对方过错B．国家计划调整C．自然灾害D．货物的自然损耗E．合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约
34、仲裁协议包括如下（ ）内容
A．请求仲裁的意思表示B．不向法院起诉的承诺C．仲裁事项D．双方争议的解决方式E．所选定的仲裁委员会F．争议调解人
35、标底价格由（ ）组成
A．成本B．利润C．税金D．直接费E．间接费
36、施工招标时，下列情况（ ）属于废标
A．投标书未密封B．投标书逾期到达C．投标单位未参加开标会D．投标书未按规定格式填写E．投标单位提送标书后发觉有误，在截止日期前补充函件的
37、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（ ）
A．批准招标申请B．审核招标文件C．负责编制标底D．参加开标会议E．监督评标过程 38、下列哪些属编制标底应遵循的原则（ ）
A．一个工程只能编制一个标底B．标底应考虑价格变动因素C．根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底D．标底价格应与投标者协商确定
39、工程招标时，可能造成招标失败的原因有（ ）
A．投标单位不足法定数B．部分投标者未出席开标会C．各投标者报价均不合理D．决标前发现标底有某些漏误
40、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（ ）
A．有利于本地区的承包商B．有利于本系统的承包商C．施工内容的专业要求D．避免施工现场的交叉干扰E．对项目建设总投资的影响
三、判断题（10题/10分）
1、施工招标的招标广告属于要约 （ ）
2、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率 （ ）
3、保证合同的当事人是债权人和保证人 （ ）
11
4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责 （ ） 5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等 （ ） 6、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人 （ ） 7、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段 （ ） 8、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了 （ ）
9、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告 （ ）
10、在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向通知书，否则就丧失了索赔的权利 （ ） 四、简答题（5题/20分） 1、简述合同法律关系三要素？ 2、承担违约责任有哪些方式？
3、解决合同争议的方法有哪些？ 4、《招投标法》对招标人的能力有何要求？ 5、根据FIDIC条款，组成合同的文件有哪些？ 五、综合分析题（2题/20分）
1、某高速公路项目利用世行贷款修建，施工合同采用FIDIC合同条件，业主委托监理单位进行施工阶段监理。该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件（索赔工期和费用数据均符合实际）：
（一）施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位修改，由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的要求。
（二）施工期间因下雨，为保证路基工程填筑质量，总监理工程师下达了暂时停工令，共停工10天，其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现50年一遇特大暴雨。承包方提出工期延期10天与费用补偿2万元的要求。
（三）施工过程中，现场周围居民称承包方施工噪音对他们造成干扰，阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。
问题：针对承包方提出的上述索赔要求，监理工程师应如何签署意见？
2、某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。
（一）在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。但在施工合同中，开工日期为1997年12月15日，竣工日期为1999年7月20日，日历天数为581天，请问监理的工期目标应为多少天？为什么？
施工合同规定，业主给施工单位提供图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，施工图纸的费用由谁来支付？
（二）在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用由谁支付，为什么？
在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊需要需给附近居民补贴，该项费用应由谁来支付 一、单选题（10题/10分）
1、A 2、A 3、C 4、A 5、C 6、A 7、B 8、D 9、A 10、D
二、多选题（40题/40分）
1、A C D 2、B C E 3、A C 4、A D E 5、B C D E 6、A B D E 7、A B C E 8、A B D E 9、A B C D 10、A B C D
12
11、A B C D 12、A B C D 13、A B C D 14、A B D E 15、C D E 16、A B D 17、A D 18、A B C D 19、A B C D 20、A B C 21、A D E F 22、B C D E 23、A B C 24、C D E F 25、A C D 26、B D E 27、A B C 28、A B C E 29、B C E 30、A C E 31、A B E F 32、B D F 33、A C D 34、A C E 35、A B C D E 36、A B C D 37、A B D E 38、A B C 39、A C 30、C D E 三、判断题（10题/10分）
1、× 2、× 3、√ 4、√ 5、√ 6、√ 7、× 8、√ 9、× 10、√ 四、简答题（5题/20分）
1、答：合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人，可以是自然人、法人、其他组织；合同法律关系客体是指合同法律关系主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果；合同法律关系内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。
2、答：承担违约责任的方式主要有：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则 3、答：合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁和诉讼四种。其中和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行，
4、答：①有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员；②有组织编制招标文件的能力；③有审查投标单位资质的能力；④有组织开标、评标、定标的能力。
5、答：按照优先支配地位次序，组成合同的文件有：①合同协议书及附件；②中标通知书③投标书及投标书附录；④合同专用条款及数据表；⑤合同通用条款；⑥技术规范；⑦图纸；⑧标价的工程量清单；⑨投标书附表；⑩构成合同的其他文件。 五、综合分析题（2题/20分） 1、答：（一）这是非承包方原因造成的，故监理工程师应批准工期补偿和费用补偿。 （二）由于异常恶劣气候造成的6天停工是承包方不可预见的，应签证给予工期补偿6天，而不应给予费用补偿。对于低于雨季正常雨量造成的4天停工是承包方应该预见的，故不应签证给予工期补偿和费用补偿。
（三）这是承包方自身原因造成的，故不应给予工期补偿和费用补偿。 2、答：（一）按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以协议条款为准。故监理的工期目标为581天。
合同规定业主提供7套图纸，施工单位再要3套图纸，超出合同规定，故增加的图纸费用应由施工单位支付。
（二）在基槽开挖土方后，在四周设置围栏，按合同文件规定是施工单位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故，所发生的医疗费用应由施工单位支付。
夜间施工已经业主同意，并办理了有关手续后应由业主承担有关费用。
合同管理试题3
一、单项选择题（每题1分，共10分）
1、合同法律关系的客体是 。
A、承包商 B、监理工程师 C、标的 D、合同条款
2、行为人没有代理权，超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效，该代理称为 。
A、法定代理 B、委托代理 C、指定代理 D、表见代理
13
3、无效合同或者被撒销的合同 没有法律约束力。 A、被确认时 B、自始
C、当事人一方提出时 D、双方发生争议时 4、担保合同属于 。
A、从合同 B、主合同 C、无偿合同 D、委托合同
5、可撤销的合同，具有撒销权的当事人自知道或者应当知道撒销权事由之日起 内没有行使撤销权，则撤销权消灭。
A、60天 B、6个月 C、一年 D、两年
6、当事人对合同变更的内容约定不明确的 。 A、推定为未变更 B、推定为变更 C、由监理推定 D、请求仲裁
7、根据招投标法的规定，投标人少于 的，招标人应当依照招投标法重新招标。 A、2个 B、5个 C、10个 D、3个
8、在公路施工承包合同中应用非常广泛的合同是 。 A、总价合同 B、成本加酬金的合同 C、单价合同 D、设计施工总承包
9、FIDIC合同条件中工期应该从 起算。 A、合同签订之日 B、协议书中注明的开工日期
C、承包商接到监理工程师开工通知书的日期 D、第一次工地会议开会当天
10、依据FIDIC施工合同条件，监理工程师可在 进行质量检验。 A、只能在施工现场 B、只能在预制厂或料场
C、只能是A或B两种情况之一 D、可在A或B合同规定的其它地点 二、多项选择题（每题1分，共计40分）
1、FIDIC条款中，监理工程师有权 。
A、撤换不称职的监理工程师代表 B、批准承包人转让合同的要求 C、批准承包人的分包要求 D、撤换不称职的承包人职员 E、终止业主与承包人的合同关系 F、解释合同文件
2、FIDIC条款中，下列施工索赔中有合同依据的有 。 A、未按规定向承包人付款 B、延误提供图纸
C、未及时合理按合同提供场地 D、负责提供的书面数据不准确 E、提前占用或使用永久性工程区段而造成的损失或损害 F、分包人违约
3、法律关系的三个要素是 。
A、主体 B、客体 C、目的 D、内容 4、当事人订立合同，有 和 。
A、委托代理形式 B、书面形式 C、口头形式 D、其他形式 5、当事人订立合同，采取 方式。
A、要约邀请 B、要约 C、承诺 D、担保 6、不可抗力是指 的客观情况。
A、不能预见 B、不能避免 C、不能保险 D、不能克服 7、合同纠纷的处理方法 。
A、公证 B、鉴证 C、协商
14
D、调解 E、仲裁 F、诉讼 8、合法代理的条件 。
A、事先取得委托书 B、在委托范围内 C、以委托人的名义 D、要经过公证 9、无效合同的法律后果 。
A、返还财产 B、折价补偿 C、赔偿损失 D、追缴财产
10、监理工程师根据合同规定处理费用索赔时，一般分为两个步骤进行，即 。 A、索赔权的论证 B、索赔额的计算 C、查证索赔原因 D、核实索赔费用 11、下列合同中 与施工承包合同没有主从关系。
A、监理合同 B、设计合同 C、借款合同 D、分包合同 12、建设工程合同包括 。
A、监理合同 B、工程勘察合同 C、工程设计合同 D、施工合同 13、下列说法是不正确的 。 A、索赔通知书由工程师发给承包商； B、索赔通知书由承包商发给工程师； C、索赔通知书由承包商发给业主； D、索赔通知书由工程师发给业主。 14、下列说法是不正确的 。 A、监理工程师代表仅对业主负责；
B、监理工程师代表仅对承包人负责； C、监理工程师代表仅对工程师负责；
D、监理工程师代表对业主和承包人负责。
15、招投标法规定的法定招标方式有 。
A、公开招标 B、议标 C、委托 D、邀请招标
16、交通部公路工程招标评标委员会工作细则的通知规定，评标方法包括 . A、综合评分法 B、最低报价法
C、最低评标价法 D、法律、行政法规允许的其它评标法 17、公路工程施工招标的项目应当具备下列条件 。 A、初步设计文件已被批准； B、建设资金已经落实；
C、项目法人已经成立，并符合项目法人资格标准要求； D、施工准备工作基本就绪。
18、计算监理服务费用的方法有 。
A、成本加酬金 B、费率法 C、人、年费法 D、总额法
19、监理附加服务费用的基本测算方法，由双方协商确定，一般可采用 的办法。 A、附加工程工作量×基本费率；
B、附加工程工作量×基本费率×有效合同价； C、附加服务工作日数×监理服务日平均费用； D、附加服务工作比例×监理服务费用总额。
20、仲裁的特点是 。
A、双方自愿 B、无地域、无级别管辖 C、一裁仲局 D、公正、保密
15