投保，监理人应将投保的费用包含在合同监理服务费总金额中。
监理人的义务
第二十条 监理服务内容：参照第4章合同附件，由双方协商确定。
第二十一条 监理人应当在业主通知进场后 5 天内组建监理机构，并进驻现场。监理人未经业主同意不得随意更换派驻本项目的监理人员，否则委托人将责令其进行整改。
第二十七条
1、需旁站监理的工程重要部位是：按现行有关规范。 2、需旁站监理的关键工序是：按现行有关规范。
第三十条 委托人委托监理人主持的分部工程验收： 无 。
第三十一条 在本合同终止后 180 天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。
监理服务酬金
第三十二条 监理正常服务酬金支付方法：
一、支付时间为：监理报酬的支付按进展情况阶段分期支付。 二、支付方式为：监理报酬的支付将分为中期支付和最终支付。
(1) 中期支付
中期支付将按工程进展情况分阶段分期支付，第一次支付阶段为单项施工合同工程开工后支付单项施工合同工程监理收费10%，第二次支付阶段为单项施工合同工程量完成40%后再支付单项施工合同工程监理收费20%，第三次支付阶段为单项施工合同工程量完成70%后再支付单项施工合同工程监理收费30%，第四次支付阶段为单项施工合同通过合同完工验收后再支付单项施工合同工程监理收费30%。中期支付总额度为应支付监理费（单项施工合同工程监理收费）报酬的90%，余留10%的监理报酬作为最终支付。监理单位应在工程进度达到支付标准后当月20日前向委托人提交支付申请，委托人将根据支付申请进行审批支付，支付申请包括以下项目：
A、正常服务的监理费用
计算式：正常服务的监理费用=工程所对应的合同监理费，合同监理取费依据按发改价格[2007]670号文、增城市财政局、增城市发展和改革局联合发文（增财[2009]59号）执行。合同总监理费不得超过经财政评审中心评审的概算中的工程建设监理费。计算如下表：
20
序号 1 项目 工程监理费计费额 数量（万元） 备注 工程评审概算及结算中的相应计费估算 （实际结算额，按发改价格[2007]670号文要求按施工结算价合计数） 计算 2 3 4 5 施工监理服务收费基价 浮动幅度值（监理费下浮率） 工程总监理收费 单项施工合同工程监理收费 万元 工程评审概算中的监理费 0%～20%内参考（含界值） （2项）*[1-（3项）] 单项施工合同工程中标价（结算价）/(1项)*(4项) 施工监理服务收费基价=工程评审概算中的监理费= 万元 B、按本监理专用合同条款第四十五条的规定，本季度应得的奖励(需提供证明资料)；
C、按本合同规定本阶段应得的其它费用；
D、按本监理专用合同条款第四十二条的有关规定本阶段应扣除的款项；
(2) 最终支付10%的监理报酬，在工程保修责任终止书签发后14天内予以支付，监理费最终结算价不得超过经财政评审中心评审的概算中的工程建设监理费。 第三十三条 监理附加服务酬金的计取与支付方法： 一、计取方法为：由双方协商确定。 二、支付方式为：由双方协商确定。 三、支付时间为：由双方协商确定。
违约责任
第四十条 委托人违约，应支付给监理人违约金。 违约金：由双方协商确定。
第四十一条 若委托人不能按期支付监理服务酬金，委托人按中国人民银行同期贷款利率向监理人支付逾期付款利息。
第四十二条 监理人有以下违约行为，应支付给委托人违约金：
(1) 监理人在履行监理服务合同中，由于过失行为给发包人带来经济损失的，应赔偿发包人的赔偿金计算公式为：
赔偿金=直接经济损失×报酬(税金等各项应扣费用扣除后)比率
(2) 监理人在工作中超越合同规定权限审批的，向发包人支付违约金1仟元，负有直接责任的监理人员应当被撤换。
(3) 监理人在计量或变更设计工作中弄虚作假造成发包人损失的，应当赔偿全部损失或者与有关责任人连带赔偿全部损失；负有直接责任的监理人员应当被撤换。
(8) 监理人明知不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字造成发
21
包人损失的，应当赔偿部分损失或者与有关责任人连带赔偿全部损失。
(11) 监理人及其工作人员向承包人介绍分包队伍，推荐建筑材料、建筑构配件和设备的，监理人及其介绍的分包队伍将被清除出场。但介绍或者推荐经发包人书面同意的除外。
(12) 监理人转包或者分包监理业务的，发包人有权解除合同，给发包人造成损失的，还应当赔偿全部损失或者与有关责任人连带赔偿全部损失。
(13) 因监理人的故意行为致使工期延误的，逾期每日向发包人支付1仟元违约金；给发包人造成损失的，还应当赔偿全部损失或者与有关责任人连带赔偿全部损失。
争议的解决
第四十三条 争议调解、仲裁机构： 一、争议调解机构为：广州市增城区水务局 。 二、仲裁机构为：广州仲裁委员会 。
其 他
第四十五条 本项目委托人对监理人提出并落实的合理化建议无奖励。
22
第4章 合同附件
本合同监理服务内容： (一)设计方面
1. 核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。 2. 主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。
3. 协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。 4. 审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。 5. 其他相关业务。 (二)采购方面
1. 协助委托人进行采购招标。
2. 协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。
3. 其他相关业务。 (三) 施工方面
1. 协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。
2. 全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。 3. 督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件，检查承包人的开工准备工作。
4. 审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。
5. 审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。
6. 进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。
7. 施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施，审查承包人的实验条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部分、关健工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测；复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。
8. 资金控制：协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。
9. 施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪渡汛措施落实情况；参与安全事故调查。 10. 协调施工合同各方之间的关系。
11. 按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总整理，协助委托人检查承
23
包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。
12. 档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈；做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。
13. 监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。
14. 按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料核证据。
15. 其他相关工作。
24