SGTYHT/14-YJ-172 检修施工合同
及仪表，并应在这些材料或设备等用于检修项目之前，按甲方的选择和要求，提供材料样品以供试验，检验和测试结果应提交甲方，所需费用由乙方承担；
10.1.5 如果乙方在施工过程中，使用劣质、不合格或不符合要求的材料，或有欺骗行为等严重违约行为的，甲方有权终止本合同并追究乙方的责任。
10.2 甲方提供的材料和设备
甲方提供的材料和设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期见《甲供设备/材料清单》（附件3）。
10.3 运入施工现场的材料、设备，包括但不限于备品备件、安装专用工器具与随机资料，应专用于检修项目，未经甲方同意，乙方不得运出施工现场或挪作他用。
10.4 甲方有权拒绝乙方提供的不合格材料或设备，并可要求乙方立即进行更换。甲方可在更换后再次进行检查和检验，由此发生的费用和工期延误责任由乙方承担。
11. 分包
11.1 未经甲方书面同意，乙方不得将检修项目分包给第三方。乙方擅自将检修项目对外分包的，甲方有权拒绝支付分包工作对应的合同价款并终止合同；同时，乙方应按照合同约定，承担相应的违约责任。甲方同意乙方分包的，乙方不得将检修项目中的主体工作进行分包，分包内容总费用不得超过检修项目总费用的50％。
11.2 乙方应与分包人就分包检修项目向甲方承担连带责任。甲方对分包的同意，并不减轻或者免除乙方应承担的任何合同责任或义务。
11.3 乙方按合同约定分包检修项目的，应向甲方提交分包合同副本。
11.4 乙方须对分包检修项目的施工全过程进行有效控制，确保检修项目建设满足合同要求，安全处于受控状态。乙方不得将本合同
8
SGTYHT/14-YJ-172 检修施工合同
下的质量、安全等责任以签订分包合同、安全协议等方式转移给分包商。
12. 合同价格
12.1 本合同价格为人民币（大写） 叁拾肆万捌仟元（￥348000.00）（含税），实行单价承包的，最终合同价格根据检修项目结算时的检修项目量、检修项目工程量清单价格、包干费用（如有）以及根据合同约定需增减的其他费用确定,工程量清单价格见《工程量清单价格表》（附件4）。实行总价承包的合同价格，及单价承包合同下的检修项目单价和单列包干费用均为固定价，在合同有效期间保持不变，不因市场变化、政策调整、不可抗力事件或其他任何因素而调整。
对于未能实施的或甲方决定取消的施工项目，按照相应单价和包干费用从合同价格中扣除相应价款。
因乙方对施工提出的合理化建议，使检修项目造价降低或避免损失的，经甲方审查确认后，甲方将根据情况，按降低检修项目造价或避免造成损失额的6%对乙方进行奖励，奖励金额随进度款一并支付。
12.2 合同价款按以下约定支付：
12.2.1 本合同正式生效后15日内（含本数），甲方按合同价格的
30%向乙方支付预付款；
12.2.2 检修项目通过竣工验收且结算完毕，收到乙方开具的金额为最终合同价格的合格发票后15日内（含本数），甲方向乙方支付扣除质量保修金后的剩余合同价款；
12.2.3 最终合同价格的10%作为质量保修金，甲方将在保修期结束、保修证书签发、检修项目无质量事故、无人身伤亡事故、全部检修项目档案和资料移交后28日内（含本数）向乙方支付质量保修金的剩余部分。
尽管有上述规定，甲方有权从任何一笔应向乙方支付的合同价款
9
SGTYHT/14-YJ-172 检修施工合同
中扣除乙方按合同约定应向甲方支付的违约金、赔偿金或其他费用。
13. 结算
13.1 乙方应在检修项目竣工验收总结会议后30天内（含本数）向甲方提交合同价款结算申请报告，应附相关证明材料。因特殊原因不能按时提交的结算事项，应在结算申请报告中向甲方说明不能提交的原因。乙方未在约定时间内提交结算申请报告，或结算申请报告中无结算事项且未说明理由的，视为乙方放弃有关权利。
甲方对结算申请报告内容有异议的，有权要求乙方在规定时间内进行修正和提供补充资料，乙方未在甲方规定时间内提交经修正的结算申请报告的，视为放弃相关权利。
13.2 甲方收到乙方提交的结算申请报告后如无异议，应在14天内（含本数）向乙方签发结算证书或类似文件，列明甲方按合同最终应支付给乙方的金额；确认甲方以前已支付的所有款额和根据合同有权得到的全部金额后，甲方还应支付给乙方，或者乙方还应支付给甲方的余额。
13.3 合同价款的结算依据： 13.3.1 本合同及有关补充协议；
13.3.2 乙方提交的全部检修项目竣工资料； 13.3.3 检修项目结算证书； 13.3.4 检修项目验收合格证明；
13.3.5 检修项目招标文件/中标通知书（如有）。
13.4 合同提前终止的，合同价款结算程序由双方另行协商。 14. 违约责任
14.1 乙方在履行合同过程中发生下列情况时，属违约行为： 14.1.1 未经甲方书面同意,私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
14.1.2 违反合同约定使用不合格材料或检修项目设备；检修项目质量达不到标准要求和/或拒绝清除不合格检修项目；
10
SGTYHT/14-YJ-172 检修施工合同
14.1.3 未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
14.1.4 无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
14.1.5 未完成本合同约定的安全目标，造成人身重伤及以上事故、设备及运行事故、重大安全事故、重大质量事故等；
14.1.6 乙方不按合同约定履行义务的其他情况。 14.2 乙方的违约责任
乙方发生上述第14.1款约定的违约行为的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等违约责任。
14.2.1 乙方发生上述第14.1.4项违约行为时，甲方有权立即解除合同，并可聘请其他方继续完成检修项目；乙方应赔偿甲方因此发生的损失，并支付相当于合同价格20%的违约金；
14.2.2 乙方发生除上述第14.1.4项以外的其他违约行为时，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。乙方在甲方发出整改通知14天内（含本数）仍不纠正违约行为，或未在甲方指定期限内改正违约行为的，甲方可向乙方发出解除合同通知，解除合同；
14.2.3 乙方造成工期延误的，工期每延误1天应向甲方支付相当于合同价格0.5%的违约金，延误超过30天时，甲方有权解除合同，此等解除并不减轻或免除乙方依据本合同约定支付违约金的义务；
14.2.4 因乙方原因造成人身重伤、设备及运行事故，甲方有权要求乙方支付不少于合同价格20％的违约金。具体的违约金数额由甲方根据事故的性质和严重程度确定。违约金在合同价款结算时一次性扣除；
14.2.5 因乙方原因造成重大安全事故的，乙方应向甲方支付合同价格10%的违约金；造成重大质量事故的，应向甲方支付合同价格 / %的违约金；
14.2.6 乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失
11
SGTYHT/14-YJ-172 检修施工合同
的，并应就差额部分向甲方进行赔偿；
14.2.7 乙方按本合同第14.2.3、14.2.4、14.2.5项约定应支付的违约金累计达到合同价格30%的，甲方有权解除本合同，此等解除并不减轻或免除乙方依据本合同约定支付违约金的义务。
合同因乙方原因解除后，甲方可另行组织人员或委托其他方进行施工，乙方应承担甲方因此所发生的全部费用。
除合同另有约定外，合同解除后甲方有权因继续完成该检修项目的需要，扣留使用乙方在现场的材料、设备。甲方的这一行为并不减轻或者免除乙方应承担的违约责任，也不影响甲方根据合同约定享有的索赔权利。
14.3 甲方的违约责任
甲方逾期支付合同价款的，应就逾期部分向乙方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。
15. 争议解决
15.1因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，按以下第1种方式处理：
（1）仲裁：提交济南仲裁委员会仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
（2）诉讼：向 / 所在地人民法院提起诉讼。
15.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。 16. 合同组成文件
下列文件为合同的组成部分：
16.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件； 16.2 合同及附件；
16.3 中标（签约）通知书（如有）；
16.4 采购文件、招标文件和投标文件（如有）；
12