4.8.10 发包人对承包人递交的竣工结算书拒不签收的,承包人可以不交付竣工工程。
承包人未在合同约定时间内递交竣工结算书的,发包人要求交付竣工工程,承包人应当交付。
4.8.11 发包人未在合同约定时间内向承包人支付工程结算价款的,承包人可催告发包人支付结算价款。如达成延期支付协议的,发包人应按同期银行同类贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议,承包人可以与发包人协商将该工程折价,或申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
4.9工程计价争议处理
4.9.1 在工程计价中,建设各方主体对工程造价计价依据和相关政策规定发生争议事项的,由省、市工程造价管理机构负责解释。
4.9.2发包人以对工程质量有异议,拒绝办理工程竣工结算的,已竣工验收或己竣工未验收但实际投入使用的工程,其质量争议按该工程保修合同执行,竣工结算按合同约定办理;已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议,双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测,根据检测结果确定解决方案,或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算,无争议部分的竣工结算按合同约定办理。
4.9.3发、承包双方发生工程造价合同纠纷时,应通过下列办法解决: 1.双方协商;
2.提请工程造价管理机构调解或提请争议评审组评审。
争议评审组可由发、承包双方在开工日后的28天内或在争议发生后协商成立:
3.按合同约定向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。
4.9.4在工程合同造价纠纷案件处理中,需作工程造价鉴定的,应委托具有相应资质的工程造价咨询人进行。
- 21 -
5 工程量清单计价表格
5.0.1工程量清单编制使用表格包括: 1.工程量清单 封-1 2.总说明 表-01
3.分部分项工程量清单与计价表 表-05 4.材料暂估价一览表 表-07
5.措施项目清单与计价表(一) 表-l2 6.措施项目清单与计价表(二) 表-l3 7.其他项目清单与计价汇总表 表-14 8.暂列金额明细表 表-l5 9.特殊项目暂估价表 表-16 10.计日工表 表-17
11.总承包服务费清单与计价表 表-18 12.规费、税金项目清单与计价表 表-20 5.0.2招标控制价编制使用表格包括: 1.招标控制价 封-2 2.总说明 表-01
3.工程项目费用汇总表 表-02 4.单项工程费用汇总表 表-03 5.单位工程费用汇总表 表-04 6.分部分项工程量清单与计价表 表-05 7.工程量清单综合单价分析表 表-06 8.材料暂估价一览表 表-O7 9.工料机汇总表 表-08
10.措施项目清单计价汇总表 表-ll 11.措施项目清单与计价表(一) 表-l2 12.措施项目清单与计价表(二) 表-l3 13.其他项目清单与计价汇总表 表-14 14.暂列金额明细表 表-l5 15.特殊项目暂估价表 表-16
- 22 -
16.计日工表 表-l7
17.总承包服务费清单与计价表 表-18 18.规费、税金项目清单与计价表 表-20 5.0.3投标报价编制使用表格包括: 1.投标总价 封-3 2.总说明 表-01
3.工程项目费用汇总表 表-02 4.单项工程费用汇总表 表-03 5.单位工程费用汇总表 表-04 6.分部分项工程量清单与计价表 表-05 7.工程量清单综合单价分析表 表-O6 8.材料暂估价一览表 表-07 9.工料机汇总表 表-08
10.措施项目清单计价汇总表 表-ll 11.措施项目清单与计价表(一) 表-12 12.措施项目清单与计价表(二) 表-13 13.其他项目清单与计价汇总表 表-14 14.暂列金额明细表 表-l5 15.特殊项目暂估价表 表-16 16.计日工表 表-l7
17.总承包服务费清单与计价表 表-18 18.规费、税金项目清单与计价表 表-20 5.O.4竣工结算编制使用表格包括: 1.竣工结算总价 封-4 2.总说明 表-01
3.工程项目费用汇总表 表-02 4.单项工程费用汇总表 表-03 5.单位工程费汇总表 表-04
6.分部分项工程量清单与计价表 表-05 7.工程量清单综合单价分析表 表-06
- 23 -
8.材料暂估价调整表 表-09 9.工料机价格调整表 表-10 10.措施项目清单计价汇总表 表-ll 11.措施项目清单与计价表(一) 表-12 12.措施项目清单与计价表(二) 表-13 13.其他项目清单与计价汇总表 表-l4 14.特殊项目结算价表 表-16 15.计日工表 表-17
16.总承包服务费清单与计价表 表-18 17.索赔与现场签证计价汇总表 表-l9 18.规费、税金项目清单与计价表 表-20 19.费用索赔申请(核准)表 表-21 20.现场签证表表-22
21.工程款支付申请(核准)表 表-23
- 24 -
工程
工 程 量 清 单
招 标 人: 工程造价咨人:
(单位盖章) (单位资质专用章)
法定代表人或其授权人: 法定代表人或其授权人:
(签字或盖章) (签字或盖章)
编制人: 复核人:
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: 年 月 日 复核时间: 年 月 日
封-1
- 25 -