（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： / 23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：
(1)招标人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程量项目，其相应综合单价的确定方法为：
A、合同中有类似清单项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定。
B、合同中没有类似清单项目综合单价的，由承包人根据企业定额或参考“计价依据”提出适当的综合单价，经招标人或委托的咨询单位工程审核后，报财政、审计审定后执行。
(2)由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应子目调整综合单价。
(3)招标人提供的工程量有误，或设计变更引起工程数量增减，应执行原有综合单价。 23.5其他
由于分部分项工程量清单项目或工程数量的调整，引起措施项目或其他方面费用的损失，由投标人自行考虑风险包干，不得调整。
23.6合同价格调整程序
(1)承包人应在合同约定的工程价款调整事项发生后的14天（或合同约定期限）内，并结合工程价款结算支付办法，向招标人提出合同价款调整报告，报告应说明价款调整的理由，工程量及单价计算的依据，调整合同价款的金额等。逾期未提出合同价款调整报告的，则视为该事项不涉及合同价款调整。
(2)招标人或委托的咨询单位工程师在收到合同价款调整报告之日起14天（或合同约定期限）内予以审核并答复。逾期不答复的，自合同价格调整报告送达之日起14天（或合同约定期限）后视为该报告已被确认。
23.7对于今后的办理竣工结算时，对于某些项目结算方法有争议的，应参照本招标文件的有关规定条款的原则办理。
23.8工程新增项目（包括暂定综合价项目）的计价规定
工程规费及税金按《浙江省建设工程取费定额（2010版）》规定执行，取费费率取各项弹性区间费率的中间值。
工程量清单中未提供的新增项目的工程造价按上述规定计算后，按投标人的中标造价相对标底造价的下浮率[（中标造价-暂定价）-(标底造价-暂定价)]/(标底造价-暂定价)*100%下降后即为新增项目的工程结算造价。
24.工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：在承包人提交履约保证金、签订合同后支付工程预付款，预付款为合同价款总额的10％ 。
扣回工程款的时间、比例： 双方商定 25.工程量确认
25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 双方商定 26. 工程款（进度款）支付
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：实际完成工程量50%时，支付合同
- 20 -
价的20%，工程竣工验收合格后再支付合同价的30%，经审计部门审计，资料归档，办理竣工结算后，留苗木养护费及其他部分工程的质量保修金后一次性付清。（苗木养护费为苗木价款的30%，其他部分工程的质量保修金为相应工程结算价的5%。）
七、材料设备供应
27.发包人供应材料设备
27.1工程量清单中明确暂定材料价或暂定综合价的，由发包人根据实际情况通过招标或委托承包人组织解决。委托承包人组织解决的，经发包人签证确认同意使用，竣工结算时，按签证认可的价格进行结算。
27.2由发包人自行组织或委托承包人组织解决的包含暂定价的项目原则上以暂定材料价或暂定综合价为基价进行退价，若承包人投标报价中该部分报价高于发包人提供的暂定价或暂定综合价时，则按承包人的投标报价退价，若承包人投标报价中该部分报价低于发包人提供的暂定价或暂定综合价时，则按发包人提供的暂定价或暂定综合价退价。
27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
（1）材料设备单位与一览表不符： / （2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： / （3）承包人可代为调剂串换的材料： / （4）到货地点与一览表不符： / （5）供应数量与一览表不符： / （6）到货时间与一览表不符： / 28.承包人采购材料设备 / 27.6 发包人供应材料设备的结算方法 28.1 承包人采购材料设备的约定：
28.1.1本工程所需的材料设备原则上由承包人组织采购供应，其品质、规格、色彩、型号等由承包人提供样品及单价，协同发包人、监理单位等结合本工程的需求，通过比价优选确定供货商，并经发包人、监理单位签证同意后才能进场使用。
八、工程变更
设计变更按招标文件规定执行。
九、竣工验收与结算 32.竣工验收
32.1 承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收后15天内提供5套完整的工程技术档案资料及5套竣工图（含电子光盘）给发包人
32.6 中间交工工程的范围和竣工时间： 按有关规定执行
十、违约、索赔和争议
35.违约
35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： 按通用条款
- 21 -
本合同通用条款第26.4条约定发包人违约应承担的违约责任： 按通用条款 本合同通用条款第33.3条约定发包人违约应承担的违约责任： 双方约定的发包人其他违约责任： / 35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2条约定承包人违约应承担的违约责任： 每延误一天罚1000元，累计罚款为合同总价的3%。
本合同通用条款第15.1条约定承包人违约应承担的违约责任： 按通用条款 36．双方约定的承包人其他违约责任：项目负责人每月到位率不少于22天，其他管理人员每月到位率不少于24天：其保证金的分配如下：（项目负责人及其他管理人员到位保证金为工程合同价款1%，工期保证金为2%，质量保证金为3%，文明施工安全为2%，民工工资支付担保为2%）。质量验收按质量监督部门验收为准，工期按规定的投标工期（经发包人签证延续的工期自然延续），项目负责人及其他管理人员以监理现场签到管理为准。其中项目负责人和其他管理人员到位违约金分配如下：项目负责人每月到位率不少于22天，每少一天处违约金1000元，其他管理人员到位率不少于24天，每少一天处违约金300元。不得擅自更换标书中明确的项目班子组成人员，因特殊情况，更换人员须经招标单位同意，须经招标单位同意后投标单位更换项目负责人和项目技术负责人（不得同时更换），每更换一人处以10000元违约金，更换项目部其他管理人员，每更换一人处以5000元违约金，更换人员要具有同等资质。
37.争议
37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时： （1）请 有关部门 调解；
（2）双方协商未能达成一致的，由双方约定提交仲裁机关仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、其他
38.工程分包
38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程： 分包施工单位为： 39.不可抗力
39.1 双方关于不可抗力的约定： 按通用条款
40.保险
40.6 本工程双方约定投保内容如下：
（1）发包人投保内容： 人员的生命财产险 发包人委托承包人办理的保险事项： /
（2）承包人投保内容： 按通用条款第40.4款及施工人员人身保险、施工安全险、施工意外险，因施工和非发包人原因造成人员伤亡和财产损失的由承包人承担。
41.担保
41.1工程担保
- 22 -
41.1.1投标人投标担保、承包商履约担保和工程质量保修担保的资金成本费用应纳入投标报价并计入工程成本。
41.1.2工程投标担保
投标保证金数额必须按照投标须知中规定数额进行提交。 41.1.3承包商履约担保
本工程中标人合同履约担保采取银行转帐的形式, 担保金额为合同价的10%，中标人签订合同前向招标人提交履约担保。
41.1.4业主支付担保
本工程资金投资为财政拨款，招标人提供由财政资金管理部门出具的资金证明。 41.1.5工程质量保修金
工程质量保修金为工程结算价款的5%（苗木养护费为苗木价款的30%）。工程质量保修的期限和索赔等程序按合同规定执行，工程质量保修期满后退还（不计息），本工程的质量保修期为贰年。
41.1.6民工工资支付保障制度按照温建建【2005】146号文件“关于在市管建设工程中实行民工工资支付担保制度的通知”的要求执行。
41.1.7投标担保、承包商履约担保、工程质量保修金和业主支付担保等在本招标文件未规定的，按照温建建[2003]373号文《温州市建设工程担保实施办法（试行）》的规定执行；担保合同应依据温建建[2003]373号文《温州市建设工程担保实施办法（试行）》的规定签订后，须与工程承包合同一起，按照规定报有关部门备案。
46.合同份数 46.1双方约定合同份数：正本贰份、副本捌份。 47.补充条款
1、承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善，引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。
2、施工单位应做好施工过程记录，并须保存好相关资料。当甲方检查某项施工内容时，施工单位必须配合，主动提供检查部位的相关记录，如施工单位不配合或无法提供相关记录，要承担违约责任，甲方有权对其进行处罚，施工单位每次不配合或无法提供记录，将处以3000元的罚款。
3、 双方签署工程质量保修书及廉政责任书，作为本合同的附件。
4．建筑施工现场一切安全、质量责任问题由施工单位负责，并承担相应的费用。
- 23 -
承包人承揽工程项目一览表
单位工程 名 称 建设 规模 道路长度 （m） 桥梁 给水 雨水 （座） （m） （m） 污水 （m） 工程 造价 （元） 开工 日期 竣工 日期 - 24 -