工。
9.1.4 事故处理
1) 发生重大伤亡及其他安全事故，丙方应按有关规定立即上报有关部门并通知监
理，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
2) 三方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理，或参照争议解决条
款。 9.2 文明施工
9.2.1 丙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全文明施工等规范、条例，遵守甲方
和乙方的现场管理规定。
9.2.2 遵守政府有关扰民及噪音的规定
丙方须采取一切必须的步骤来减低尘埃和噪音的干扰，风动钻机要装配消声器，压缩机要性能良好及尽可能低音地运转，并使之尽可能的远离临近房屋的地方。丙方还须设立减少尘埃，并在现场周围与尘埃的地方经常洒水。丙方必须遵守国家及当地政府有关事故扰民、噪音控制及文明施工的有关规定，违反规定，由此造成的一切责任及上市均由丙方负担。 9.2.3 现场用水用电管理
1) 本分包工程施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和
安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明有及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。丙方的临时用电方案必须由甲方、监理进行审批。 2) 按乙方提供的用水、用电接驳点，丙方自行缴付水、电费（含损耗）。若丙方逾
期缴纳相关费用（含损耗），甲方有权代为缴纳并追讨因此引起的损失（按每日1‰计付滞纳金），相关费用由甲方在丙方工程款或保修金中扣除。 3) 现场用水用电总量按甲方出具的收费单为准。 9.2.4 现场参观
丙方不得允许未经甲方或乙方批准的参观者加入工地。 9.2.5 工人食宿、厕所
除得到甲方书面批准外，丙方不得允许本分包工程或非本分包工程雇佣的任何工人在工地上留宿。 9.2.6 垃圾的清除
施工期间，丙方应及时整理和妥善安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，否则，乙方每次向丙方扣罚违约金1000元；以上物品在不需用时应按甲方要求及时清理出工地。若丙方未按本协议规定执行该工作，乙方委托他人进行上述工作所发生的费用由丙方承担。 9.2.7 环境保护
1) 丙方必须遵守国家据有关环境保护的法令，在合同规定的施工活动界限之外的
10
环境，必须尽力维持原状，丙方不得散播有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过允许量的有害气体和尘埃、弃渣等）污染土地、河。倘因破坏环境保护而遭致经济损失或赔偿，丙方应承担全部责任。
丙方应对工地现场和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。
在分包工程完成后，除已征得甲方及乙方同意外，丙方必须按乙方要求拆除一切必须的施工临时设施和施工时的生活设施。拆除后的形成的垃圾彻底清理。凡甲方决定不予拆除的设施，由甲方与丙方解决。 门卫及消防
乙方负责提供总包工程承包范围内的门卫，但丙方须自行提供分包工程承包区域内自设仓库的警卫和消防设施。
乙方设置的各种安全保卫措施，丙方未经允许不得擅自挪动。
2) 3)
9.2.8 1) 2)
9.2.9 广告限制
施工现场安全网、施工围板的广告权益属甲方，未经甲方许可，乙方、丙方不得在这些设施上面悬挂任何广告，违反规定的，甲方有权派人强行拆除。因此而产生的费用，可由甲方在应支付给乙方、丙方的任何款项中扣减。 9.3 根据本分包工程专业特点补充的条款： 。 10 工程资料管理
10.1 书面函件及资料、工程指令与口头指令的确认
10.1.1 函件及资料（包括普通发函、复函、通知单、联系函、送货单确认、施工组织
设计及方案审批、竣工资料及竣工图审批、索赔单、工程签证单、施工图纸、工程技术联系单、图纸会审记录及工程样板确认等等）、工程指令均以书面形式发出方为有效。
10.1.2 丙方致送甲方、乙方的所有函件及资料（包括普通发函、联系函、复函、报价
书、送货单、索赔单、工程签证单、施工组织设计及方案报批、竣工资料及竣工图、结算资料等等）亦必须以书面形式发出并经丙方法人授权代表签名并加盖法人公章方为有效文件。如丙方之下属机构（部门）致送甲方的所有函件及资料，丙方必须经法人授权下属机构（部门）盖章方为有效文件。 10.2 乙方公章管理及使用
乙方已刻制总包工程项目管理部印章一枚，作为乙方项目经理部公章，由乙方委派的人员掌管。乙方项目部公章及乙方法人公章按法律、法规的相关规定使用。
10.3 竣工资料及竣工图纸
丙方须按本分包工程合同约定，在竣工验收后分别向甲方和乙方移交完整的竣工资料及竣工图，丙方应对其提供资料的正确性、真实性负责。另外，丙方应及时配合乙方向档案馆办理工程资料验收和移交，并承担对其分包工程资料整理合格直至通过甲方、政府相关职能部门归档要求所发生的费用。
10.4 根据本分包工程专业特点补充的条款：如乙方未依约按要求移交完整的竣工资料及竣工图，由此产生一切责任及后果概由丙方承担，乙方无须因此承担任何
11
责任（包括总包合同违约责任等）。
11 费用约定
11.1 丙方必须服从乙方的管理，甲方代乙方向丙方收取总包管理及协调配合费，并
由甲方支付乙方。总包管理及协调配合费按照总包合同约定结算，该配合费已包括上述第4.2条约定乙方需提供的总包管理及协调配合服务内容，但当发生以下总包管理及协调配合服务以外的内容时需另外按实结算，当月缴交。 11.1.1 乙方提供现场内已有的垂直运输设备（如施工电梯、井架、塔吊等）在上班时
段外及专用时的收费约定：
1) 乙方对施工电梯、井架、塔吊在上班时段外的收费基准单价为50元/次（吊）。
若丙方申请在每天晚上加班使用时，则乙方向丙方另外加收施工电梯、井架、塔吊每部吊笼的人工加班费，其中：18：30～21：30使用时为50元/起（吊），21：30～00：00使用时为100元/起（吊），00：00～06：00使用时为200元/起（吊）。施工塔吊每次使用次数不得少于5吊，不足次数则按300元计费。 2) 若丙方向乙方申请提供施工电梯、井架、塔吊供其专用，则经乙方同意申请后
双方另行协商费用。
11.1.2 施工用水用电按各自安装的水电表为准，甲、乙双方根据工程所在地政府部门
规定并加水电损耗摊销后确定水电费收费单价，丙方必须在每月底前按丙、乙双方确认的用水、用电量交款到乙方现场办公室。如有特殊情况现场协商。 11.1.3 丙方人员住在施工现场的，生活用水按人均4元/天计，工人宿舍租赁费为每月
40元/平方，丙方必须在每月底前丙、乙双方确认的发生金额交款到乙方现场办公室。
11.2 若丙方的施工过程资料需要由乙方负责盖章管理，则丙方另按工程总造价的2%交纳施工资料管理费给乙方，并在每月进度中结清。
11.3 甲方授权乙方为加强对专业分包在安全方面的管理，约定：除合同约定的分包
配合费外，丙方在进场前必须与乙方签订专项安全协议，并向乙方缴纳安全文明施工押金（具体按专项安全协议书约定），丙方在违反安全专项协议及项目安全管理规定的情况下，乙方可根据相关合同或规定条款对丙方扣罚违约金。丙方缴清施工期间的费用且无违约情形的，在其施工人员清理现场并退场后十天内乙方向丙方退还此安全文明施工押金。 12 三方的违约责任及保障
12.1 丙方须为其违反合同对甲方/乙方承担责任，包括因丙方的疏忽、行动、遗漏或
犯错而引致甲方/乙方和其他丙方而需向甲方/乙方和其他丙方所负的责任。 12.2 由甲方/乙方和其他丙方的疏忽、行动、遗漏或犯错而引致的问题，则丙方无需
为此等事项负责。造成丙方损失的，由责任方承担。
12.3 甲方/乙方和其他丙方须为其疏忽、行动、遗漏或犯错向本丙方负责。
12.4 丙方应保障甲方/乙方不须因丙方的疏忽、行动、遗漏或犯错等而向其他丙方或
任何其他机构或个人负责。
12
12.5 根据本分包工程专业特点补充的保障条款：
12.5.1 乙方是为配合甲方的工程管理要求而签订本三方协议，如发生因签订本三方协
议而违反了国家、省、市建设工程有关建设规定，受到政府部门有关行政或法律或经济处罚的，由甲方和丙方负责承担后果，并赔偿乙方因此遭受的一切损失，乙方不承担任何行政、经济或法律责任。 13 协议解除
13.1 对不履行责任的通知
如丙方不按照本协议施工或忽视履行其在合同中约定的义务，以致严重影响了本分包工程的施工，则乙方通知丙方要求其纠正这种失误或疏忽。 13.2 总包合同的终止
不论基于何种原因而导致甲方与乙方间的总包合同解除时，乙方与丙方之间所有合同都应同时无条件予以解除。 14
争议解决
凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，三方均应友好协商，如协商或调解不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼，诉讼判决对三方均有约束力。该项诉讼费用由败诉方负担。虽然向法院提请诉讼，丙方仍须继续遵循甲方指示或决定，直至法院有所裁决为止。 其他
15
15.1 丙方承诺愿意接受在其违反本合同约定或其不服从乙方指令的情况下乙方向其
作出的任何违约处罚决定和违约金额。
15.2 对上述乙方向丙方作出的任何违约处罚决定和违约金额，甲方均不持异议，并
配合从丙方工程款中直接扣除，否则乙方不承担本合同约定的任何责任。 15.3 由于丙方原因导致乙方需向甲方承担违约责任的，甲方应直接向丙方主张并直
接从丙方工程款中扣除，与乙方无关。
15.4 由于丙方原因导致乙方遭受的其它损失均由丙方承担，甲方应直接从丙方工程
款中扣除并交付给乙方。
15.5 《施工现场管理规定》和《安全协议书》作为本协议附件与本协议具有同等法
律效力。 16 16.1 16.2 16.3
合同的生效与终止
合同订立时间：2012年 月 日 合同订立地点：广州市天河区
合同文件共六份，其中正本三份，副本三份，甲方、乙方与丙方各执一份，正本、副本具备同等法律效力。合同自三方法定代表人或其授权代表签字并加盖公司公章后生效，全部工程完成及免费保修期届满乙、丙方完成所有保修工作并甲方向丙方结清一切费用后终止。
13
16.4 合同履行期间，三方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
【本页以下无正文】
14
【本页无正文】
兹证明三方签订如下：
甲 方： （章） 法定代表人或
授权代表签署： 姓 名（正楷）： 职 务：
乙 方：广东正升建筑有限公司（章） 法定代表人或
授权代表签署： 姓 名（正楷）： 职 务：
丙 方： （章） 法定代表人或
授权代表签署： 姓 名（正楷）： 职 务：
15