浅谈工程成本控制方法及重要性
6 施工索赔具体案例分析
施工索赔的解决是多途径的，可以友好协商，也可以请人调解，还可以申请仲裁或诉讼。具体采用哪种方式解决施工索赔问题，完全由承发包双方的实际行为所决定，当然也涉及一些前提条件。
6.1具体案例
一．工程概况
某公司承接了广清高速公路改扩建工程，合同段路线长4.199公里；主要工程包括新建狮岭高架特大桥1座、螺塘互通1座、拆除原狮岭高架桥、及3座跨线桥；合同价6.6亿元，合同工期1095日历天；施工材料由业主方提供。其中规定在施工过程中，由于业主原因造成窝工，则窝工费和机械停工费可按工日费和台班费的60%结算支付。工程按下列网络计划图6-1进行施工，其中关键线路为A→
D→G→H→I→J。
图6-1 广清高速公路改扩建工程网络计划图
二.问题陈述
在计划执行过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工（同一工作由不同原因引起的停工时间，都不在同一时间），主要表现有： （1）业主不能及时提供材料使E延误10天，F延误8天，G延误16天； （2）因机械发生故障检修使E延误5天，H延误6天；
（3）因业主要求实际变更使H延误8天，I延误12天，K延误4天； 三.案例分析
因为业主原因导致工程不能按规定竣工，而且使施工费用增加。对此承包商即时向工程师提交了一份索赔申请报告，并附有相关资料证据以及对工期的索赔和费用索赔要求。
1.工期索赔分析
因为业主直接原因或按合同应有业主承担风险的因素，同时延误工期应该在关键线路上（包括出现新的关键线路）即A→D→G→H→I→J实际生产工期顺延，经工程师审核索赔要求成立。
工期索赔计算如下：
（1）G工序16天，H工序8天，I工序12天均可给予工期补偿；
（2）E工序10天，F工序8天，K工序4天因为不在关键线路上，不给与工期
17
浅谈工程成本控制方法及重要性
补偿；
（3）由于机械故障E工序5天，H工序6天，属于承包商的责任不给予工期补偿；
所以业主方同意的工期补偿为36天=（16+8+12） 2.费用索赔分析
凡是由于业主直接原因或合同应当由业主承担风险的因素，只要实际发生不论工序是否在关键线路上均应审核索赔要求成立。有关工日费和机械台班费等费用单价如下表6.2所示：
表6-1. 工日费和机械台班费一览
人工单价 80元/天 吊车 550元/天 龙门吊 450元/天 搅拌机 350元/天 其它机器 150元/天 费用索赔计算如下： （1）机械设备窝工费： 1）E工序引起吊车台班10天； 2）F工序引起搅拌机台班8天；H工序引起搅拌机台班8天； 3）I工序引起龙门吊台班12天；G工序引起龙门吊台班16天； 4）K工序引起其他机械台班4天； 5）由于机械故障E工序5天，H工序6天，属于承包商的责任不给予台班费用补偿。 吊车 10×550×60%=3300 元 龙门吊 （12+16）×450×60%=7560 元 搅拌机（8+8）×350×60%=3360 元 其它机器 4×150×60%=360 元 合计 3300+7560+3360+360=14580 元 所以机械设备窝工费应为14580元 （2）人工窝工费： 1）E工序引起16人窝工10天，10×16×80×60%=7680 元； 2）F工序引起18人窝工8天，8×18×80×60%=6912 元； 3）H工序引起10人窝工8天，8×10×80×60%=3840 元； 4）I工序引起6人窝工12天，12×6×80×60%=3456 元；
18
浅谈工程成本控制方法及重要性
5）G工序引起5人窝工16天，16×5×80×60%=4320 元； 6）K工序引起13人窝工4天，4×13×80×60%=2496 元；
7）由于机械故障E工序5天，H工序6天，属于承包商的责任不给予人工窝工费用补偿。
合计：7680+6912+3840+3456+4320+2496=28704元 所以人工窝工费为28704元。 四.索赔结果
经过以上计算和工程师的审定，对承包方提出的索赔要求成立，使工程总工期顺延36天，由于窝工引起的人工费和机械台班费给予经济补偿43284元。
19
浅谈工程成本控制方法及重要性
结论
在高速公路项目管理中对工程成本进行研究分析，能够使得项目建设成本分析及预测得以实现，除了可以促进高速公路估算指标的编制，还能够为施工单位控制工程造价提供详实的参考依据，从而进一步提高高速公路建设成本管理的科学依据。
本文还通过对高速公路工程项目索赔管理的研究分析，概述了有关索赔的基本概念和情况；索赔是合同管理的重要环节，是挽回成本损失的重要手段。随着建筑市场的建立和完善，它将成为工程项目管理中越来越重要的问题。成功索赔的健康开战对于培育和发展建设市场，促进建设工程的发展，提高工程建设的效益，起着非常重要的作用。施工企业应当认真对待索赔管理，注意培养索赔方面的人才，加强索赔意识，并且做好索赔的预防工作，学习应用一些索赔技巧，从而取得索赔成功。
20
浅谈工程成本控制方法及重要性
参考文献
1.李强,龚小琴,王蓉蓉.浅谈承包商的工程索赔策略[J].山西建筑.2010
2.宋显锐,田野,宋团.建设工程施工索赔程序[J]. 河南建材. 2010 3.沈其明，公路工程合同管理与索赔及案例分析.人民交通出版社.2005 4.郭辉煌、王亚平，施工索赔管理.中国铁道出版社.1999 5.丁士昭，建设工程项目管理.中国建筑工业出版社.2004 6.范丽君.浅谈建筑工程施工索赔[J]. 科学之友(B版).2009
21
浅谈工程成本控制方法及重要性
致谢
在导师的悉心教导下，我顺利完成了该次毕业任务。我要特别感谢老师。是他们在
我毕业的最后关头给了我们巨大的帮助与鼓励,使我能够顺利完成毕业，在此表示衷心的感激。
老师认真负责的工作态度，严谨的治学精神和深厚的理论水平都使我收益匪浅。无论在理论上还是在实践中，都给与我很大的帮助，使我得到不少的提高这对于我以后的工作和学习都有一种巨大的帮助，感谢她们耐心的辅导。
22