2007年公路工程监理工程师 《合同》过关题库 A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定的合同 103、违反法律法规中强制性规定的合同是( )。
A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定的合同 104、损害社会公共利益的合同是( )。
A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定的合同 105、在订立合同时?显失公平?的合同是( )。
A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定的合同 106、限制民事行为能力人所订立的合同属于( )。
A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定的合同 107、以合法形式掩盖非法目的的合同属于( )。
A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定的合同 108、法人代表越权的情形下所签订的合同属于( )。
A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定的合同 109、无权代理人所签订的合同应当属于( )。
A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定的合同 110、未经共有人同意而处分了共有财产的合同应当属于( )。
A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定的合同
111、凡是不能满足主体合格要件的合同一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是( )。 A．对 B．不对 C．没有得到相对人追认的才无效 D．由相对人一方认定其是否有效
112、凡是经济合同关系中的权益主体不能满足合格要件的，该合同是无效合同。关于此说法表述正确的是( )。 A．对 B．不对 C．没有得到相对人追认的才无效 D．由相对人一方认定其是否有效
113、只要是合同的形式不符合法律规定或双方约定的一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是( )。 A．对 B．是合同效力待定合同 C．没有得到相对人追认的才无效D．由相对人一方认定其是否有效 114、《合同法》规定承担?履约违约?责任的原则是( )。
A．过失责任原则 B．平等自愿原则 C．诚实信用原则 D．严格责任原则
115、由于合同中某方存在有过失，使得已经成立的合同不能生效，或者被裁定为?无效合同?或?被撤销的可撤销合同?时，责任方应承担的责任原则是( )。
A．过失责任原则 B．平等自愿原则 C．诚实信用原则 D．严格责任原则 116、因承包人超越其经营范围、资质等级签订的施工承包合同应当属于( )。 A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定
117、凡依法必须招标的，但招标人没有依法进行招标而签订的施工承包合同属于( )。 A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定 118、凡是在招标中因招标人泄露标底而签订的施工承包合同属于( )。 A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定
119、因招标人与个别投标人恶意串通、内定中标人而签订的施工承包合同属于( )。 A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定 120、工程属于重点工程，该项目已经被批准采用邀请招标，但是在参加投标的单位少于2家的情况下签订的合同，该合同属于( )。 A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定
121、如果属于重点工程公开招标，但是在参加投标的单位少于3家的情况下签订的合同，该合同属于( )。 A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定
122、招标人隐瞒工程的真实情况下所签订的施工承包合同，应当属于( )。 A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定
123、当业主与承包人所订立的施工承包合同，没有采用书面的形式签订时，则应当属于( )。 A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定 124、?招标人没有遵照国家已经批准的投资计划或可行性分析报告编制招标文件情形下产生的施工承包合同?，应当属于( )。 A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定
125、某施工承包合同在合同已经履行或已经履行完毕的时候，被宣布为无效合同，这种情形下的合同违约应当按( )原则处理。 A．独立责任原则 B．严格责任原则 C．过失责任原则 D．公平责任原则
126、监理工程师对承包人施工质量不合格的工程不进行计量，是行使合同法中的( )。 A．一般抗辩权 B．同时抗辩权 C。不安抗辩权 D．后履行抗辩权 127、双方代理行为、自身代理行为都属于( )行为。
A．有效代理 B．无效代理 C.无权代理 D．有权代理
128、( )可以代表法人进行生产经营活动、参与招标投标、签订经济合同。 A．监护人 B．法定代理人 C．法定代表人(简称法人代表) D．自然人 129、民法通则第三十八条给法人代表所下的定义是( )。
A．依照法律或者法人组织章程的规定代表法人行使职权的负责人
B．法院指定的代理人 C．法人就是法定代表人 D．被法律赋予人格化了的社会组织 130、经济法律关系的主体是指( )。
A．经济法律关系中当事人的权利和义务B．是经济法律关系的当事人
C．经济法律关系主体的权利义务所共同指向的?事?或?物? D．国家颁布的法律、法规
131、经济义务是一种按照法定或约定必须由义务主体用一定履行行为，自觉实现权益主体(债权人)的经济利益和要求的责任。义务主体如果不履行或不完全履行其合同义务，权利主体一方有请求( )强制执行的资格。
第 6 页 共 52 页
2007年公路工程监理工程师 《合同》过关题库 A．上级主管部门 B．有关司法机关 C．当地工商行政管理机关 D．当地公安局 132、业主与监理工程师签订委托监理合同属于( )行为。
A．法定代理 B．指定代理 C．双方代理 D．委托代理 133、?经济法律事实?是法律上的一个专有名词，指的是能够引起经济法律关系的产生、变更、消灭的( )事实。 A．行为 B．事件 C．实效 D．客观
134、当经济法律事实的产生是以当事人的主观意志为转移的时候，法律上称这种经济法律事实为( )。 A．行为 B．事件 C．实效 D．机会
135、从有没有国籍出发，关于自然人与公民论述正确的是( )。
A．公民和自然人都有国籍 B．公民是有国籍的，自然人是专指没有国籍的人
C．公民是有国籍的，自然人是不强调他有没有国籍的 D．公民是有国籍的，自然人是没有国籍的 136、组织办理竣工验收的费用由（ ）承担。 A、承包人 B、监理 C、业主 D、上级主管部门 137、以下哪一项不属于工程变更范围？（ ）
A、合同中列出的工程项目中任何工程数量的增加或减少 B、取消合同中任何部分的工作细目的工作 C、改变合同中任何工作的性质、质量及种类 D、为完成工程进度而增加资源投入 137、FIDIC合同条件规定，承包人的施工虽已达到基本竣工的条件，但由于非承包人原因的外部客观条件影响不能进行竣工检验．对该部分工程监理工程师应认为（ ）。
A、已经竣工不需再进行竣工检验 B、需经检验后才能判定是否竣工 C、已经竣工但还需进行竣工检验 D、尚未竣工
138、工程一切险中的意外事故，包括火灾和（ ）或飞机坠毁。 A、地震 B、雷击 C、地崩 D、飞行物体坠落
139、依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在以下报刊上发布：（ ）。 A、中国经济导报 B、中国建设报 C、中国日报 D、中国交通报
140、专业监理工程师应对按工程量清单的分项工程进行一次系统的检查验收。检查合格后，提请高级驻地监理工程师签发（ ）。 A、中间交工证书 B、分项工程交工证书 C、部分工程交工证书 D、单项工程交工证书 141、暂定金额由（ ）批准使用。
A、业主 B、总承包人 C、监理工程师 D、业主代表 142、《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指（ ）。 A、根据本工程的设计提供的预计工程量； B、根据投标要求估算的报价工程量； C、合同履行过程中完成的实际工程量； D、工程结帐依据的结算工程量。 143、招标投标法规定评标工作应由（ ）负责。
A、业主 B、业主组建的评标委员会 C、上级主管部门指定的评标小组 D、代表国家的常设评标机构。 144、由于承包人的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ ）。 A、正常工作 Ｂ、附属工作 Ｃ、额外工作 Ｄ、意外工作 145、、依法必须进行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）。 A、10日 B、15日 C、20日 D、25日 146、《工程变更令》由（ ）下达。
A、业主 B、监理工程师 C、现场监理 D、上级主管部门
13、根据合同通用条件，如果在（ ）以后，由于国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律 、法令、规章或条例出现修改或变更，因采用上述法律 、法令、规章或条例等，导致承包人成本上升，承包人由此增加的开支，业主应予补偿。 A、投标截止日期前的28天 B、投标截止日期前30天 C、授标 D、投标 147、合同通用条件中规定的合同文件中最优先内容是（ ）。
A、技术规范 B、中标通知书 C、合同协议书 D、有标价的工程量清单
148、根据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是（ ）。 A、政府机关 B、银行 C、公民个人 D、学校
149、某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于（ ）。 A、不具有法律效力 B、被代理人的追认权 C、被代理人不履行委托代理协议 D、被代理人的拒绝权 150、以下对工程保险性质与作用的描述哪一条不正确？（ ）
A、工程保险是强制性的 B、进行各种保险可使业主和承包人转移和减轻风险 C、保险后仍需预防灾害和事故，尽量避免和减少风险危害 D、工程保险险种的选择是由承包人自行选定的 151、施工合同的担保合同属于（ ）
A、从合同 B、主合同 C、分包合同 D、有偿合同
152、因不可抗力致使监理合同不能履行或部分履行，责任和损失的担负原则： A、业主负全责 B、监理负全责 C、各负其责 D、施工方负全责 153、处理合同纠纷的原则是（ ）。
A、协商为主、调解优先原则 B、维护业主利益的原则 C、严格监理的原则
154、在招投标过程中，中标单位在收到中标通知书后的28天内办理履约担保手续。担保方式有（ ）。 A、定金 B、银行保函 C、第三人保证 D、抵押 155、在下列对工程实施过程中风险责任的的划分中，（ ）不属于业主的风险。 A、特殊风险，包括战争、革命等 B、经济方面的风险 C、单价的报价风险 D、工程还未办理正常移交手续，业主提前使用造成工程的损害或损失
第 7 页 共 52 页
2007年公路工程监理工程师 《合同》过关题库
156、招标投标法规定对于国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目，除经批准外，必须采用（ ）方式进行招投标。
A、直接委托 B、公开招标 C、邀请招标 D、议标
157、业主投保“工程一切风险”后，工程项目建设过程中的（ ）。 A、一切风险转移给保险公司 B、部分风险转移给保险公司 C、全部风险仍由业主承担 D、全部风险转移给承包人
158、在签发整个工程的竣工交接证书时，监理工程师对合同价格的调整仅限于工程变更超出有效合同价格的（ ）的那部分款额。 A、5% B、10% C、15% D、20%
159、在FIDIC合同条件下，承包人向业主提交的履约保函内的合同担保有效期限是从（ ）为止。 A、合同签字之日起到颁发工程移交证书 B、合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书 C、发布开工令之日起到颁发工程移交证书 D、发布开工令之日起颁发解除缺陷责任证书 160、没有经过公证的合同一般认为（ ）。 A、是无效合同 B、是可撤销合同
C、是效力待定合同 D、是和经过公证的合同具有同等的法律约束力的合同
161、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方（ ）。 A．经催告后，可解除合同 B．可解除合同
C．经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同 D．在履行期限届满之前可解除合同 162、监理工程师有权处理的索赔是承包商（ ）。
A．依据合同条款提出的索赔 B．依据其它法律文书提出的索赔
C．提出的道义索赔 D．无合法理由延误竣工对业主的违约索赔
163、某公路项目设计合同的价格为300万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（ ）万元。
A．60 B．30 C．90 D．120
164、建设工程勘察合同法律关系的客体是指（ ） A、物 B、智力成果 C、行为 D、财
165、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。 A、人民法院 B、政府的建设行政主管部门 C、上级仲裁委员会 D、质量监督机构 166、下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。
A、抵押人所有的房屋 B、抵押人有权使用的集体土地所有权 C、 依法被查封的财产 D、 抵押人所有的支票
167、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同过程中发生违约后，（）
A、未违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿 B、违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿 C、未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D 、违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任。
168、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（） A、同时履行抗辩权 B、代位权 C、撤销权 D、不安抗辩权 169、监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择 A、能力 B、人员 C、设备 D、报价
170、委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）
A、负责施工合同的协调管理 B、负责外部关系的协调C、认真勤奋地工作D、不得泄露申明的秘密 171、当承包人提出索赔要求后，工程师无权就（）作出抉定。
A、费用索赔 B、要求承包人编人缩短合同工期 C、合同内索赔 D、工期延误索赔 172、公路工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是（） A、减少合同中约定的工程量 B、改变有关工程的施工时间 C、删除承包范围内的部分工作 D、更改工程有关部分尺寸
173、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，按顺序进行解释。下列排序中正确的是（） A、合同协议书、通用条软、专用条款 B、中标通知书、专用条款、协议书 C、中标通知书、专用条款、投标书 D、中标通知书、专用条款、标准 174、FIDIC施工合同条件内所称的?合同工期?是指（）
A、完成合同内注明的全部工程的时间 B、完成合同内外全部工程的时间 C、招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期
D、中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期
175、FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以（）日为标志。 A、工程接收证书签发 B、颁发履约证书 C、?结清单?生效 D、提交竣工报表
176、因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求（）贻偿。 A、监理单位 B、总监理工程师 C、监理单位的法定代表人 D、具体的监理人员 177、法人的交更是指（）
A、法人法定存在期限届满B、法人企业改变经营方式C、法人企业转让企业D、企业法人资格被撤销 178、要约人要撤销要约，擞销要约通知应在（）到达对方。
A、要约到达对方之前 B、对方发出承诺之前C、对方承诺到达要约人之前 D、对方承诺生效之后 179、对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可来用（）合同。 A、单价 B、总价 C、成本加酬金 D、计划价格
第 8 页 共 52 页
2007年公路工程监理工程师 《合同》过关题库 180、双方签署的监理合同内写明的合同金额是指（）的酬金。 A、正常监理工作 B、附加监理工作
C、额外监理工作 D、包括正常，附加和额外监理工作 181、FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，（） A、不应返还保留金 B、应退还一半保留金
C、应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半 D、应全部退还保留金． 182、工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（ ） A．只交验企业法人营业执照 B．只交验企业等级证书
C．优良工程证书 D．企业法人营业执照和企业等级证书 183、施工中的费用索赔出现的原因是（ ）
A．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿 B．只限定当事人违约而提出的赔偿
C．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿 D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿
184、经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留臵权五种形式。下列说法正确的有（ ） A．预付款是定金的形式之一 B．保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人 C．抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人 D．留臵物的所有人必须是债务人 185、按照法律规定，（ ）不能成为建筑施工合同的担保人
A．建设主管部门 B．建筑公司 C．银行 D．贸易公司 186、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用（ ）的有关规定。 A、买卖合同 B、技术合同 C、承揽合同 D、委托合同 187、世行贷款公路项目主要采用
A、成本加酬金合同 B、总价合同 C、单价合同 D、设计施工总承包合同
188、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是（） A、由业主负责 B、由承包商负责 C、由设计单位负责 D、由业主与承包商各负一半 189、根据投标法的规定，投标人少于（）个时，招标人应依照招投标法重新招标。 A、2个 B、5个 C、10个 D、3个
190、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可（ ）
A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止B．发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同
C．发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止
D．首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止 191、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先（ ）
A、工程师对争议事项作出决定 B、双方友好协商 C、申请仲裁 D、提起诉讼 192、经济合同的核心是（ ），它量当事人双方权利和义务的焦点 A、价款 B、标的 C、违约责任 D、履行期限
193、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（ ） A、工期顺延，施工成本的增加由承包人承担 B、工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担 C、顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担 D、工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担 194、无效经济合同的确认权属于（）
A、法院或仲裁机关 B、 法院 C、工商局 D、建设管理部门 195、招标文件中的工程量清单是（）
A、准确的工程量 B、竣工结算的依据 C、投标单位计算标价的依据 D、总价承包时的工程量 196、FIDIC条款中对合同拥有解释权的是（）
A、承包商 B、业主 C、第三方 D、 监理 197、下列那种行为属于要约 （ ）
A、业主向承包人发出的订约通知； B、 业主发售的招标文件； C、 承包人投送的投标文件； D、 业主签发中标通知书；
198、合同法对自然人在工程建设合同中能否成为合同主体的规定有： （ ） A、不可以成为招标人 B、不可以成为投标人 C、不可以招标但可以投标 D、可以招标但不能投标 E、 既可以招标又可以投标 F、既不能招标也不能投标
199、任何投标人对于一个合同有一次而且只能有一次投标机会，如果投标人先以自己的公司投了一次标，然后又与其他公司联合以联营体的名义再投了一次标，则：（ ）
A、以自己公司的名义所投的标有效，以联营体的名义所投的标作废； B、以联营体名义投的标有效，以自己公司名义的投标文件被拒绝； C、以上两次投标都将被拒绝； D、 以上两次投标都有效；
200、工程计量是指对承包人已完成的工程进行收方、计算和由 （ ） 给予确认的过程。 A、业主 B、业主、监理工程师、承包人三方 C、 承包人 D、 监理工程师 201、FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系是（ ） A、通用条件是为主的条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面。
第 9 页 共 52 页
2007年公路工程监理工程师 《合同》过关题库 B、专用条件是为主的条件，通用条件是从属条件，故专用条件较为全面。
C、专用条件是针对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化，故专用条件优先。 202、规定需由业主特别批准后监理工程师才能签发的文件是：（ ） A、支付证书； B、移交证书； C、缺陷责任期终止证书；
D、在使用招标文件范本时，通用或专用条件第二条规定需由业主特别批准的内容。
203、监理工程师有权要求承包人撤换由其派遣或雇佣的那些工作不能胜任，或玩忽职守、工作不负责任的人员。上述已经被撤换的人员（ ）。
A、不可以在原岗位上，但可以调换到其他岗位上使用；
B、经教育、整改后由项目经理决定其是否方可以重返原岗位继续工作； C、应当永远离开本合同工程，不得继续留用；
D、未经监理工程师的同意不得重新回到本合同工程工作。 204、《合同法》赋予合同当事人一方可以单方独立行使的权利有：（ ） A、代位权 B、撤销权 C、概括转让 D、约定解除权
205、当事人将自己的不动产作为担保而不需将担保物的保管权转移给对方的担保方式是( )。 A、定金 B、 抵押 C、质押 D、保留金
206、施工中某隐蔽工程未经验收，承包人就自行将工程隐蔽，事后监理工程师指令承包人剥开已经隐蔽的工程重新检验，检验结果表明承包人所施工的工程符合合同要求，，，，承包人因执行监理工程师的上述指令所引起的剥开、检验及重新隐蔽的费用应当由（ ）承担。
A、业主 B、承包人 C、监理公司 D、工程师
207、公路工程施工中，当施工工地距居民住宅区距离小于150米时，承包人不得在夜间安排噪声超过（ ）的机械施工。 A、45dB； B、 55dB； C、75dB； D、 85dB。 208、 按《合同法》的规定当事人行使不安抗辩权的法律后果是（ ）。 A、 终止合同 B、中止履行合同 C、恢复履行合同 D、 解除合同 209、业主投保?建筑工程一切险?后，工程建设中的( )。
A、一切风险转移给保险公司 B、全部风险仍由业主承担 C、 将?工程一切险?的风险转移给保险公司 D、全部风险转移给承包人 210、合同法律关系主要是由法律规范调整的（ ）。
A．行政法律关系 B．民事权利义务关系 C．刑事法律关系 D．经济侵权关系
211、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理的后果，对自己有利或者不利的原则，行使（ ）。 A．追认权或者拒绝权 B．催告权或者撤消权 C．追认权或者撤消权 D．催告权或者拒绝权 212、订立合同时，承诺人做出有效的承诺，必须是（ ）。 A．第三人完全接受要约条件 B．承诺人不定期地做出承诺
C．完全接受要约条件 D．承诺人可附有实质性变更的答复 212、除（ ）外，合同允许变更或解除。 A、由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行
B、由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同，致使不能实现合同目的 C、由于合同主体的一方承办人调离单位
D、当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益 213．招标单位组织现场考察时，对某投标者提出的问题，应当（ ）。 A、以书面形式向提出人作答复 B、以口头形式向提出人当场答复
C、先在标前会上用口头澄清，会后再以书面形式向全体投标人作同样答复 D、可不向其他投标者作答复 214、（ ）内容不属于监理工程师对施工合同管理的主要工作内容。
A．工期管理 B．审查项目概预算 C．质量管理 D．结算管理 215、《公路工程国内招标文件范本》中53.1款规定承包人应当在索赔事件发生之日起（ ）天内，向监理工程师提出索赔意向通知。
A．10天 B．30天 C．20天 D．21天
216、根据FIDIC条款，如果承包商未能办理工程保险，则业主可以去办理，并认为其费用（ ）。 A．由仲裁机构确定 B．业主承担
C．业主和承包商共同承担 D．承包商已经计入合同报价之中,应在支付中扣回
217、某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（ ） A．因迟到而自然失效 B．必须经要约人发出接受通知后才有效
C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效 D．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺 218、FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（ ）的期限
A．合同签字日至承包人提交结清单日 B．开工日至工程师颁发移交证书日
C．开工日至工程师颁发履约证书日 D．移交证书确认的竣工日至办理履约证书日 219、我国对经济合同争议的处理实行（ ）
A．一裁两审制 B．或裁或审制 C．只许仲裁 D．只许诉讼 220、经济法律关系由（ ）三要素组成
A．主体、客体、内容 B．当事人、经济行为、经济利益 C．法人、经济合同、经济责任 D．经济管理、经济协作、经济责任
第 10 页 共 52 页