2007年公路工程监理工程师 《合同》过关题库 221、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（ ） A．参与竟争的投标人 B．招标单位的董事会
C．上级行政主管部门 D．省、市政府部门提供的专家名册 222、法人的变更是指（ ）。
A 法人法定存在期限届满 B 法人改变经营性质或范围 C 依据行政机关的命令撤销 D 法人依法宣告破产 223、对施工承包合同鉴证的机关是（ ）。
A 行政主管部门 B 工商行政管理部门 C 业务主管部门 D 司法行政管理部门
224、某大型自动化多功能桥梁工程施工图设计完成后进行设备安装招标，此时宜采用（ ）方式选择承包商。 A 公开招标 B 邀请招标 C 议标 D 直接委托 225、工程师代表将由（ ）任命。
A 业主 B 监理工程师 C 政府主管部门 D 承包商 226．监理合同中不包括（ ）内容。
A 保障业主权益的条款 B 保障承包商权益的条款 C 保障监理单位权益的条款 D 违约责任的条款 227、安装工程任务邀请招标时，某一未被邀请单位送达招标单位的投标书属于（ ）。 A 要约 B 承诺 C 新的要约 D 既不是要约也不是承诺 228、合同主体义务表现为（ ）。
A 按照自己的意志作出某种行为 B 按照对方的要求作出某种行为 C 权利受到侵害时有权请求法律的保护 D 要求对方不得不作出某种行为 229、工程施工分包合同属于（ ）。
A主合同 B从合同 C独立合同 D无偿合同 230、业主与承包商之间的关系是
A 上、下级关系 B 经济合同关系 C 经济管理关系 D 经济协作关系 231、下列合同中，属于主合同的是（ ）。
A 施工承包合同 B 施工分包合同 C 担保合同 D 工程保险合同 232．监理合同自（ ）开始生效。
A 合同签字之日 B 合同写明开始执行监理业务之日 C 监理单位实际开始执行监理业务之日 D 被监理合同开始执行之日 233、监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由（ ）提供。
A 监理单位自费收集 B 向业主付费索取 C 向设计单位付费索取 D 业主免费提供 234、承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时（ ）。 A 应从业主方获得附加监理酬金 B 应从业主方获得额外监理酬金
C 应从承包方获得合理化建议的奖金 D 不应从任何一方获得额外奖励或酬金 235、工程标底是工程项目的（ ）。
A 预期价格 B 工程概算价格 C 合同价格 D 结算价洛
236、计算承包商的施工期是从开工令之日起到监理工程师签发的 之日为止。
A 工程移交证书 B 工程移交证书指明的竣工日 C 解除缺陷责任证书 D 最终支付证书 237、建设工程合同纠纷的仲裁由（ ）的促裁委员会仲裁。
A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地
238、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ ） A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任 C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任 239、合同法律关系是由（ ）三要素所构成。
A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益 C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任 240、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ ）是错误的。 A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验
241、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ ）
A 口头协商即可 B 应签订书面协议 C 与第三方一起协调 D 承办任何手续 242、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ ） A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行
C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行 243、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ ）
A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定 C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定
244、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ A 1天 B 2天 C 7天 D 14天 245、要约是指：
A．希望和他人订立合同的意思表示 B.同意和他人订立合同的意思表示 C．希望他人向自己发出订立合同的意思表示 D招标公告 246、根据《合同法》的规定，要约在 时生效：
A．受要约人确认受到要约 B.要约到达受要约人 C．受要约人作出承诺 D.要约人发出要约 247、投标是：
第 11 页 共 52 页
）内提出书面处理意见。 2007年公路工程监理工程师 《合同》过关题库 A．要约邀请 B.承诺 C.要约 D.履约
248、招标人和投标人应当自中标通知书发出之日起 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A．10 B.30 C.15 D.60
249、施工合同文件的优先顺序是（排前者优先）：
A、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款 B、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、专用条款、通用条款 C、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、通用条款、专用条款 D、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、通用条款、专用条款
250、工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，最适用于： A．总价合同 B单价合同 C.成本加酬金合同 D.总承包合同
251、项目经理的更换，承包人应当至少于更换前 天以书面形式通知发包人。 A．7 B.10 C.14 D.15
252、工程开工前， 应为建设工程及施工现场内第三方人员生命财产办理保险，支付保险费。 A．承包人 B.发包人 C.承包人与发包人分别 D.向承包人与发包人均不 253、当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以( )
A．向仲裁委员会申请强制执行 B.再申请仲裁 C.向法院申请强制执行 D.向法院提请诉讼 254、如工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，须经( )审批。 A．原设计单位 B.发包人 C.工程师 D.原审批单位
255、经济法律关系的（ ）是指经济法律关系的参加者或者当事人。 A、主体 B、客体 C、内容 D、对象 256、对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种（ ）。
A、合法行为 Ｂ、违法行为 Ｃ、自然事件 Ｄ、社会事件 257、中标通知书（ ）具有法律效力。
A、对招标人和中标人均 B、只对招标人 C、只对中标人 D、对招标人和中标人均不
258、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ ）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求
C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 259、我国《合同法》第44条规定：?依法成立的合同，自（ ）时生效。 A．订约 B．成立 C．合意 D．协商 260、违约金具有何种性质（ ）
A．补偿性 B．惩罚性 C．补偿性和惩罚性 D．视具体情况而定
261、当事人之间订有买卖合同，合同规定每吨价格为3000元，共买进10吨，履行期到来后，市场价格为2500元，卖方迟延15天交货，交付时已跌至2000元。请问：在这种情况下，损害赔偿数为（ ）。 A．5000元 B．1万元 C．2万元 D．2.5万元 262、公路工程施工承包合同的有效期期限是( )。 A．合同工期 B．从开始招标至工程完工的时间
C．从合同签订至缺陷责任期结束 D．合同工期加保修期
263、甲公司于10月6日向乙企业发出签订合同的要约信函，10月9日乙企业收到甲公司声明该要约作废的传真。10月11日乙企业收到甲公司的要约信函。甲公司发出传真声明作废的行为属于( )。 A．要约失效 B．要约生效 C．要约撤回 D．要约撤销 264、在缔约过失责任构成要件的表述中错误的是(C)。 A、当事人有故意或者过失行为 B．缔约人一方受到损失
C．发生在合同订立以后 D．过错行为与损失之间有因果关系 265、业主与承包商签订了一份协议书，业主同意承包商将该工程转包给另一家资质较低的承包单位，对此，以下说法正确的是( )。 A．合同有效 B．合同如果是当事人意思的真实表示，就有效
C．合同无效 D．合同如果没有违背法律要求的形式上的要求，就有效 266、下列说法正确的是( )。
A、合同中的质量要求应当按照国家标准、行业标准履行 B．给付货币的，应当在接受货币一方所在地 C．履行期限不明确的，债务人可以随时履行 D、给付货物的，应当在履行义务一方所在地
267、下面关于不安抗辩权的说法错误的是( )。
A、不安抗辩权适用于双务合同 B．不安抗辩权行使后就意味着合同的终止
C．不安抗辩权是先履行一方的抗辩权 D．当事人没有确切证据而中止履行的，应当承担违约责任 268、监理工程师对承包人施工质量不合格的工程不进行计量，是行使合同法中的( )。 A．一般抗辩权 B．同时抗辩权 C．不安抗辩权 D．先履行抗辩权
269、某材料采购合同中约定如果一方违约，则支付合同价款8％作为违约金。同时，该合同还约定了承包商向材料供应商缴纳500元作为定金。结果材料供应商没能按照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值1万元，在保证承包商最大获利的前提下，材料供应商因其违约应该支付给承包商的违约金是( )。 A．800元 B．1000元 Ｃ．1800元 D．500 270、关于不可抗力的说法正确的是(D)。
第 12 页 共 52 页
2007年公路工程监理工程师 《合同》过关题库 A．施工期间下雨属于不可抗力
B．由于不可抗力的原因导致承包商不能按约定的工期竣工，承包商不属于违约 C．由于不可抗力发生，承包商可以要求全部免责
D．对于不可抗力在迟延履行期间造成的合同不能履行，不能免除责任 271、下列说法正确的是( )。
A．在任何情况下，当事人都可以变更合同 B．变更合同应当办理登记手续 C．当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更 D．合同的变更必须是合同内容实质性的变更 272、下面说法正确的是( )。
A．解除合同应当办理批准、登记手续
B．合同权利义务终止，合同中结算条款的效力也将随之终止 C．合同当事人在一定条件下可以单方面解除合同 D．被解除的合同自始没有法律效力
273、依据合同法的规定，当事人一方可以解除合同的情况为(D)。 A．不可抗力发生 B．当事人一方迟延履行主要债务 C．当事人一方有违约行为
D．在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务 274、根据担保法的规定，以下表述正确的为( )。
A．定金合同从合同订立之日起生效 B．定金数额由当事人约定
C．定金合同的形式由当事人协商 D．债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回 275、下列合同中，不属于合同法分则所列的合同为(B)。
A．技术合同 B．劳务合同 C．建设工程合同 D．赠与合同
276、当事人不服地方人们法院一审判决的，有权提起上诉。上诉的期限为判决书送达之日起( )。 A．5 日内 B．10 内 C．15 内 D．一个月内
277、上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南站交货，但最终因不可预见的原因合同未得实际履行，若建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷的诉讼，应在( )起诉。
A．天津市人民法院 B．上海市人民法院 C．济南市人民法院 D．铁路运输法院 278、当事人对仲裁协议的效力有异议的解决办法为(D)。 A．必须请求仲裁委员会决定 B．必须请求人民法院决定
C．由第三人出面调解 D．一方请求仲裁委员会，另一方请求人民法院的，由人民法院裁定
279、某建筑公司法定代表人由于有事需要外出，不能亲自参加建设工程承包合同的签字，于是他在上飞机前给自己公司的副经理打了个电话，委托他去签字，则下面说法正确的是(D)。
A、这种代理属于委托代理，签字有效 B．这种代理属于法定代理，签字有效 C．这种代理属于指定代理，签字无效 D．这种代理属于委托代理，签字无效
280、某主管采购材料的项目副经理某甲委托某乙去采购劣质钢材用于该工程建设，则对于这种代理行为说法正确的是( )。 A、该委托代理行为有效 B．该代理行为的后果应由被代理人承担 C．该代理行为的后果应由代理人承担
D．该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任 281、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为( )。
A、以代理人的名义与对方谈判 B．商签的合同内应有代理人权利义务条款 C．代理人在合同谈判中基于授权范围自主地提出自己的要求 D．合同生效后，委托人和代理人共同履行合同
282、代理是一种民事法律行为，通常分为以下哪三种类型(D)。
A、法定代理、指定代理、合法代理 B．委托代理、委派代理、民间代理 C、委托代理、法定代理、民间代理 D．委托代理、法定代理、指定代理
283、某企业法人代表委托甲代理人代签某工程合同，甲代理人超越授权范围签订了该工程合同，事后获得法人代表同意，此代理行为应认定为(B)。
A．无效代理行为 B．有效代理行为 C．无权代理行为 D．无法律效力行为 284、法律关系的主体是指( )。
A．法律关系中当事人的权利和义务 B．法律关系的当事人
C、权利义务所共同指向的?事?或?物? D．国家颁布的法律、法规 285、合同法律关系的客体是( )。
A．承包商 B．监理工程师 C．标的 D．合同条款 286、建设工程设计合同法律关系的客体表现为( )。 A．财 B．物 C行为 D．非物质财富
287、某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的( )。 A．主体 B．客体 C．内容 D．内容中的义务
288、某甲和某乙与某建筑公司签订了劳动合同，则下面说法正确的是( )。
A、某甲和某乙是民事法律关系主体中的社会组织 B、某甲和某乙是民事法律关系主体中的自然人 C．某甲和某乙是民事法律关系中的客体 D．某甲和某乙是民事法律关系的内容
第 13 页 共 52 页
2007年公路工程监理工程师 《合同》过关题库
第二部分 多项选择题
1、在以单价为主的施工招标文件中，对于工程量清单中工程数量作用的几种描述中正确的是( )。 A．支付时以实际完成的工程量为准，不以工程量清单中所填写的工程数量为准
B．实际支付的工程款是以承包人所报的单价与实际完成并经监理工程师计量认可工程量为基础 C．工程量清单中所填写的工程数量是否准确对于承包人来说没有影响
D．工程量清单中所填写的工程数量如果不准，可以被投标人在报价中利用来进行不平衡报价 E．工程量清单中所填写的工程数量如果不准，可能会导致履行合同中的合同单价调整
2、如果业主在收到经监理工程师审核并同意的交工验收与发给移交证书的申请与保证书后的21天内，未能组织交工验收。则将按照FIDIC合同条件规定( )。
A．业主应从规定期限最后一天的次日起承担延期验收的工程照管和养护费用 B．监理工程师应当与承包人和业主协商后，确定与此相关的费用补偿额 C．由承包人继续负责对本工程进行照管和维护，且承担照管与维护的费用 3、须经监理工程师审批的承包人的分包行为有( )。
A．工程某一部分的分包 B．按照技术规范的要求购买材料 C．材料与设备的加工分包 D．劳务分包
4、FIDIC条款中，允许承包人索赔的?费用?是指( )。
A．承包人的直接损失和由此引起的施工成本的增加B．费用是不包括利润与上级企业管理费的 C．既包括直接损失也包括利润和上级企业管理费 D．费用就是价格
5、根据FIDIC合同条款，在处理隐蔽工程时，下列损失中不应由业主负责赔偿的是( )。 A．隐蔽工程复查时造成的费用损失
B、通过隐蔽工程复查并证明工程为不合格工程时造成的工期损失 C．通过隐蔽工程复查后证明该工程不合格时所造成的恢复原状的费用 D．隐蔽工程复查且检验结果合格时所发生的费用损失和工期损失 6、办理交工结算的条件是( )。
A．工程已全部完工 B．已签发移交证书 C、已签发缺陷责任证书 D．基本完工 7、下列合同和施工承包合同有主从关系的是( )。
A．勘察设计合同 B．履约担保合同 C．监理服务合同 D．设备安装合同
8、某工程中出现了下列情况，承包人申请延期，根据FIDIC合同条款，监理工程师不予批准的有( )。 A．工程施工中，监理工程师根据合同规定对施工质量进行检查致使工程暂停 B．地下发现文物致使某在关键线路上的工程进度受阻
C．业主在应当付款时间后28天仍未付款给承包人致使承包人资金周转困难，影响施工进度 D．工程变更后总工期要延长
9、以下符合《交通部公路工程国内招标文件范本》中，关于因人工、机械使用和材料价涨落进行调价的规定的是( )。 A．合同工期长于24个月以上的 B．合同工期长于18个月以上的
C．按调价公式进行调价 D．在合同执行期间，应每年对合同价格进行一次调整 E．合同价格在投标所在当年不做调整
10．在以下列举被选答案中，承包人延期申请能够成立并获得监理工程师批准的有( )。 A．工程延期事件是否属实 B．延期事件是否发生在关键线路上 C．延期是由承包人自身原因引起 D．由于分包人的失职造成的工期延长 E．是否符合FIDIC条款的规定的动因
11．关于计日工的以下说法中正确的是( )。
A．属于非竞争性的报价 B．属于有竞争性报价目 C．必须经过监理工程师的同意后方能动用 D．可以用来用于支付工程变更所发生的款项 E．用于支付?指定分包的工程?工程费 12、按《交通部公路工程国内招标文件范本》中对暂定金规定，其用途是( )。
A．用于支付?指定分包的工程\工程费 B．用于支付工程变更所发生的款项 C．留作不可预见费 D、在施工中遇到的、在工程量清单中没有合适项目的零星工作 E、如果在招标时尚有不能确定工程量的项目时，可以在招标文件中以暂定金的名义暂时给定该工程的款额(交通部称为专项暂定金) 13、处理由于工程变更所引起的责任的方法是( )。
A．只要变更不属于承包人的过错和违约造成的，监理工程师就应当对工程竣工期限延长、费用增加估价，业主就应当补偿 B．只要承包人执行的是监理工程师依法下达的工程变更令，就应当得到补偿
C．如果下达变更令是由于承包人的过错或者是由于承包人违约所造成的，或者是应当由承包人负责的，则由于工程变更所引起的费用增加，或影响工程的竣工时间，一概由承包人负责，不予补偿 14、公路工程国内招标文件范本规定的合同争端处理方式有( )。
A.交监理工程师解决 B．友好协商 C．通过双方的上级主管进行调解 D．通过争端解决委员会解决 E．提交仲裁 F．诉讼 15、按照交通部《公路工程国内招标文件范本》?投标人须知?第67．2款规定，将合同纠纷事项进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解应满足的条件是( )。
A．如果业主或承包人有一方对监理工程师的裁定有异议
B. 如果监理工程师在收到第67.1款所述提交后42天内，没有发出自己的裁定通知 C．协商或调解必须在收到监理工程师发出的裁定通知后的42天内进行
D．如业主或承包人有一方对监理工程师裁定有异议，在监理工程师的裁定送达后42天内提出要求的
第 14 页 共 52 页
2007年公路工程监理工程师 《合同》过关题库 16、已经将争端提交给监理工程师解决的，监理工程师的裁定，遇到( )才能更改。 A．合同已被终止 B．通过友好协商重新规定 C．业主承包人双方对裁决不服 D．业主对裁决不服 E．承包人对裁决不服 F．经仲裁庭的重新裁决
17、按照交通部《公路工程国内招标文件范本》的规定，在将争端提交给监理工程师解决的过程中，遇到( )监理工程师的裁定应是最后的裁定，并对业主和承包人有约束力。承包人应尽一切努力继续完成本工程，承包人和业主应使监理工程师的上述每一项裁定付诸实施。
A．监理工程师的裁决通知业已送到业主时起该裁决生效
B. 如果监理工程师已经将其对此纠纷的裁定通知了业主和承包人，而业主和承包人在收到该通知之日起的42天之内，任何一方均未向其提出要求进行友好协商或通过双方上级主管进行调解的
C．虽然提出了调解要求，但并未达成协议，并在此后的42天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的 D．监理工程师的裁决通知业已送到业主和承包人时起该裁决生效
E．提出了进行友好协商，但是未达成协议，并在此后的42天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的 18、关于一般的委托合同与建设工程的委托监理合同在?合同转委托?上的具体规定是( )。 A．任何委托合同、只要经委托人同意的，受托人可以转委托 B．只要是委托合同一律都不得转委托
C．一般的委托合同经委托人同意的，受托人可以转委托，委托监理合同是任何时候都不得转委托的 D．任何委托合同、受托人可以自主决定是否需要转委托
E．没有另一方的书面同意，任何一方不得将委托监理服务合同规定的义务、责任和权力予以转让
19、委托合同可以分为有偿委托合同和无偿委托合同。委托监理合同属于( )合同。对于有偿委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人( )赔偿损失。
A．有偿委托 B．无偿委托 C．不可以请求赔偿损失 D．可以请求赔偿损失
20、监理单位应严格按( )所授权的职责范围、以及按( )中明确的各项内容执行(参考公路工程监理规范第2.4.1款)。其具体内容列在( )中。
A．业主与监理单位签订的委托监理服务合同 B．业主与承包人签订的施工承包合同文件 C．监理工程师与承包人签订的监督管理合同 D．在施工承包合同的投标书附录 E．在委托监理服务合同的附件A
21、委托监理合同索赔时效性规定是：业主或监理单位中的任何一方，向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后( )之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后( )之内提出索赔意向，并每隔( )提供一次该事件仍然在持续的证明材料。直到该事件结束后( )之内提出正式的索赔文件。否则。无论是业主还是监理单位均有权以时效已过为理由，不予受理该索赔请求。
A．28个日历日 B．14个日历日 C．7个日历日 D．28个工作日 E．14个工作日
22、合同条件第42条规定，如果发生?业主占用现场?属于业主的风险，监理工程师应批准给予时间(工期)与费用的补偿，以下列出的情形属于业主占用现场的是( )。
A。业主延迟提供本工程合同中所规定、可以供承包人随时占用的现场各部分用地
B．未按照监理工程师在开工通知令中确定的提供现场用地J顷序和时间向承包人提供施工用地 C．业主所提供的现场，面积大小不能满足合同的规定
D。业主没有按合同所规定的条件提供进出施工现场的通道 23、施工合同条件所规定的履约担保形式有( )。
A．履约保证金 B．预付款保证金 C．保留金 D．留臵权 E．定金 P．违约金
24、在监理工程师出具材料预付款支付证书之前，承包人还应承诺，从收到材料预付款时起，( )。 A．这些材料的照管划归给了业主 B．支付材料预付款，不能解释为对有关材料的批准
C．这些材料的所有权划归业主所有 D．材料用于工程后，材料预付款将由业主在月支付中扣回 25、强制性保险是指( )。
A．国家的行政规章指定他必须向谁投保的险种
B．按照工程所在国的法律或国际惯例必须办理的保险 C. 如果承包人不办理强制性保险，业主有权强制办理
D．如果业主也不办理强制性保险，监理工程师有权代为投保
E．在C、D两种情况下，所发生的投保费用，可以从应支付给承包人的任何款项中扣回
26、凡经过交工验收认为质量合格的工程，监理工程师均应当在验收工作完毕后的第14天内签发移交证书。移交证书签发后即应办理将工程移交给业主的手续。在工程移交以后( )。
A．承包人就已经完成了他的全部合同义务 B．从交工之日起，本工程即进入缺陷责任期 C．除未完的扫尾工作外，承包人不再负责对本工程的照管和维护 D．认为承包人所施工的工程已经被批准
27、在FIDIC条款中的?合同?与?合同协议书?指的是( )。 A．同一个东西 B．合同文件就是合同协议书
C．合同文件包含有合同协议书 D．合同协议书是合同文件的组成部分 28、FIDIC合同条件定义的合同价格是指( )。
A．中标通知书中写明的中标价 B．投标书中写明的投标价格
C．承包人实际得到的工程款 D．为施工并完成工程和修复缺陷应付给承包人的总金额
29、如果交工验收时，验收合格，监理工程师也已经如期签发了移交证书，但是由于业主方面的原因，工程不能立即移交给管理单位管理并保养时，其处理办法是( )。
A．承包人应从规定期限最后一天的次日起继续对工程代为照管与养护，但由业主承担工程照管和养护费用
第 15 页 共 52 页