2007年公路工程监理工程师 《合同》过关题库 303．下列关于合同成立的表述正确的是（ ）。 A．承诺生效时合同成立
B．当事人采用书面形式订立合同的，自双方当事人签字或盖章时合同成立 C．当事人要求签订确认书的，签订确认书时合同成立
D．法律、法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同的，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立
E．依法成立的合同，自成立时生效 304、不可抗力包括的情形是（ ）。
A．自然灾害 B．政府行为 C．社会异常情况 D．股市跌荡 E．经济危机 305、合同成立地点的确定为（ ）。
A．承诺生效的地点为合同成立的地点 B、由法院裁定
C．当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点 D．采用数据电文形式订立合同的，不管当事人有无约定，收件人的主营业地为合同成立的地点 E．采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点，当事人另有约定的除外 306、有关约定损害赔偿与法定损害赔偿说法正确的是（ ）。
A．原则上约定损害赔偿优先于法定损害赔偿 B．在约定损害赔偿与法定损害赔偿中取数额较高的 C．约定损害赔偿不能超过法定损害赔偿的最高范围
D．没有约定损害赔偿的，可直接适用法定损害赔偿 E．原则设定损害赔偿优先于约定损害赔偿 307、根据我国《合同法》的有关规定，符合下列哪些情形的要约不得撤销（ ）。
A．要约已经到达受要约人 B．要约人确定了承诺期限 C．要约人明示要约不可撤销 D．受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作 E．受要约人已经作出了承诺通知，此通知也已经到达要约方 308、承诺的合同期限包括的内容有（ ）。
A．要约人作出要约的时间 B．承诺通知到达要约人的时间 C．受要约人作出承诺所需要的时间 D．要约到达受约人的时间 E．受要约人作出理性判断的调研时间
309、根据我国《合同法》的规定，可导致格式条款无效的情形有（ ）。
A．提供格式条款的一方当事人免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效 B．损害社会公共利益的 C．造成对方人身伤害的 D．因重大误解订立的 E．显失公平的 310、附条件的合同中的条件应符合（ ）。
A．条件必须是将来发生的不确定的事实 B．条件不得与合同的主要内容相矛盾
C．条件必须是当事人约定而不是法定的 D．条件必须合法 E．条件是必然会实现的预期事件 311、采取协议解除程序，有关发生解除效力的日期说法不正确的（ ）。（ACDE） A．合同解除需经有关部门批准的，批准解除的次日即为解除日期
B．不需经有关部门批准，双方当事人协商一致之时就是合同解除生效的日期
C．双方当事人不得商定解除生效日期 D．由法院裁定生效日期 E．以上说法都正确 312、违约金责任的构成要件是（ ）。
A．违约金 B．过错 C．损害行为 D．侵权结果E．一方损毁 313、有效的要约的撤回包括（ ）。
A．要约的撤回通知于受要约人作出承诺通知前到达受要约人
B．要约的撤回通知先于要约到达受要约人 C．要约的撤回通知与要约同时到达受要约人 D．要约的撤回通知于承诺生效前到达受要约人 E．收到承诺通知的同时发出撤回通知 314、下列属于撤销权消灭情形的是（ ）。
A．具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权 B．具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起2年内没有行使撤销权 C．具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权
D．具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权 E．具有撤销权的当事人知道撤销事由后对自己的家人表示不想撤销的 315、当事人在订立无效合同以后将产生下列法律后果（ ）。（AD） A．不得依据合同实际履行 B．如果合同内容合法，可以履行合同
C．如果履行合同，应当承担违约责任 D．不承担不履行合同的违约责任 E．如果合同对双方当事人才有利益，可以继续履行 316、承诺必须具备的条件有（ ）。
A．承诺必须由受要约人向要约人作出 B．承诺的方式必须符合要约的要求 C．承诺必须在规定的期限内到达要约人 D．承诺的内容必须与要约的内容一致 E．承诺必须以明示的方式作出
317、下列情形中属于债权人不得将合同的权利转让给第三人的情形是（ ）
A．根据合同性质不得转让 B．按照当事人约定不得转让 C．按照第三人请求不能转让 D．依照法律规定不得转让 E．属于债权人依据该债权产生的人身权部分 318、合同权利义务终止的原因包括（ ）。
A．当事人的合意解除 B．合同目的不能实现 C．当事人之间的债权债务因为双方结为夫妻而消除 D．法律的直接规定 E．合同一方当事人的要求
第 31 页 共 52 页
2007年公路工程监理工程师 《合同》过关题库 319、现实生活中，委托代理应注意的问题有( )。 A．慎选代理人 B．委托授权范围明确
C．委托时限明确 D．委托人利益明显 E．代理事项必须合法 320、FIDIC条款中，监理工程师有权( )。
A．撤换不称职的承包商代表 B．撤换不称职的监理工程师代表 C．批准承包人转让合同的要求 D，下令对不合格的工程停工整顿 E．终止业主与承包商的合同关系
321、FIDIC条款中，承包商应对下列风险损失负责( )。
A．地震引起的已完工程的损坏 B．地震导致承包商的人员伤亡和机械设备受损 C．施工质量达不到要求但监理工程师未发现
D．异常恶劣的自然气候引起的停工和窝工 E．一般分包商雇佣的工人罢工 322、施工合同发生争议后，除( )外，业主和承包商双方都应继续履行合同。 A．合同确已无法履行 B．双方协议停止施工
C．合同一方要求停工 D．仲裁机构或法院要求停工 E．监理工程师下达停工令 323、根据FIDIC条款，由承包人承担工程暂停增加费用的情形有( )。 A．土地的恶劣气候 B．监理工程师的过失
C．政治风险 D．工程的施工方法不当 E．施工安全原因 324、承包人与业主联合参与保险的项目有( )。
A．人身伤亡险 B．货物运输险 C．第三方责任险 D．工程一切险 E．设备保险 325、属于建筑工程一切险除外责任的情况通常包括(BCD)。
A．职工缺乏经验造成严重损失 B．因原子核裂变而造成的损失
C．由于合同罚款及其他非实质性损失 D．因设计错误(结构缺陷)而造成的损失 E．一般性盗窃和抢劫
326、某甲在承诺中对某乙发来的要约作了一些非实质性的变更，则(BCE)。 A．该承诺有效 B．如果某乙及时表示反对，则该承诺无效 C．如果要约中表明不得对要约的内容做出任何变更，则该承诺无效 D．如果没有B、C中的假设，则合同的内容以要约为准 E．如果没有B、C中的假设，则合同的内容以承诺为准
327、在招标投标过程中，对下列行为的法律特征描述正确的是( )。
A．施工招标的行为属于要约 B．业主签署中标通知书的行为才是承诺 C．承包人投递投标文件的行为属于要约行为 D．施工投标属于承包人的承诺行为 E．招标公告属于邀约邀请
328、根据合同法，对免责条款无效表述正确的是( )。
A．因过失造成对方财产损失的 B．因故意造成对方财产损失的
C．因重大过失造成对方财产损失的 D．造成对方人身伤害的 E．造成对方财产损失的 329、根据合同法，履行地点不明确又不能达成补充协议时，以下表述错误的是( )。 A．交付不动产的，在不动产所在地履行 B．给付货币的，在给付一方所在地履行
C．给付货币的，在接受一方所在地履行 D．交付不动产的，在履行义务一方所在地履行 E．其他标的的，在履行义务一方所在地履行
330、根据同时抗辩权的规定，下列说法错误的是( )。
A．如果甲方在合同中没有履行债务，则乙方可以在与甲方签订的另一个合同中不履行义务 B．同时抗辩权适用于所有合同
C．同时履行抗辩权对双方各自履行债务的期限没有关系 D．同时履行抗辩权也适用于订立合同过程中
E．适用于同时履行抗辩权的合同，合同双方当事人都有机会行使 331、按照合同法的规定，合同的形式表述错误的是( )。
A．当事人订立合同只能采用书面形式或口头形式 B．当事人约定采用书面形式的应当采用书面形式 C．法律规定采用书面形式当事人未采用但一方已经履行主要义务，该合同成立 D．数据电文是书面形式的一种 E．合同书分为标准合同书和一般合同书 332、下列说法正确的是( )。
A．合同部分无效，不影响其他部分的效力，其他部分仍然有效
B．合同无效意味着合同中所有条款都无效 C．无效合同自裁定无效之日起无效 D．无效合同自订立之日起无效 E．无效的合同自始无效 333、甲于2000年4月28日因情况紧急而与乙签订一份买卖合同，合同内容对甲显失公平。根据法律规定，下列表述正确的是( )。 A．甲有权通知乙撤销合同B．该合同无效，甲乙双方应各自返还财物
C．合同的效力处于未定状态 D．若甲在2001年4月28日后才申请撤销该合同，人民法院不再保护 E．该合同在未被撤销以前仍然有效，因为不违反法律及社会公共利益 334、以下关于债权转让的表述中正确的是( )。
A．债权人转让权利的，应当征得债务人同意 B．债权人转让权利的，可以通知债务人 C．债权人转让权利的，应当通知债务人 D．债权人可以将权利全部转让给第三人 E．债权人只能将部分权利转让给第三人
335、下列选项中导致合同终止的选项为( )。
第 32 页 共 52 页
2007年公路工程监理工程师 《合同》过关题库 A．甲公司和乙公司互负50万元债务，均已到期
B．甲欠乙一批货物，但乙目前下落不明，甲将该批货物提存
C．甲公司欠乙公司50万元的货物，而乙公司按约定应为甲公司提供价值5000元的劳务 D．甲公司欠乙公司50万元的债务，被乙公司免除
E．甲公司欠乙公司50万元的债务，甲公司与乙公司合并
336、根据担保法，在以下几种担保中，法律规定需要订立书面合同的是(ABDE)。 A．保证 B．抵押 C．留臵 D．质押 E．定金 337、关于定金以下表述正确的为( )。
A．定金是作为债权的担保 B．定金就是预付款
C．给付定金一方不履行约定债务的，无权要求返还定金
D．收受定金一方不履行约定债务的，原价返还定金 E．定金数额不得超过主合同标的额的10％
第三部分 判断题
1、在承包商未提出最后一个延期申请时，监理工程师批准的延期时间都在暂定的延期时间。（ √ ） 2、保管合同是保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓储物，存货人支付仓储费的合同。（〓）
3、因作为技术开发合同标的技术已经由他人公开，致使技术开发合同的履行没有意义，当事人可以解除合同。（ √ ） 4、执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价（√ ） 5、订立合同协议书并收到履约保函后，业主即应尽快将投标保证金退还未中标的投标者，而中标的投资者不需要立即退还。（ 〓 ） 6、承包人在接到业主发出中标函并最后签订工程合同之后，要根据合同文件有关条款要求，办理保函手续和保险手续。（ 〓 ） 7、施工组织计划不能作为承包商向业主索赔的证据。（ 〓 ）
8、工程建设全过程中总承包，一般由业主以公开招标方式选择承包商。（ 〓 ） 9、当监理工程师书面通知承包商工程变更，承包商才执行变更的工程。（ √ ） 10、公民即自然人，是经济法律关系的主体。 （ √ ）
11、对于无权代理行为，被代理人可以不承担法律责任。 （ √ ） 12、无效合同从执行时起即不具有法律效力。 （〓 ）
13、根据规定，只要当事人双方经过协商一致同意，就可以变更和解除合同。（√ ）
14．投标邀请书是指采用邀请招标方式的招标人，向五个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出的参加投标的邀请。（ 〓 ）
15、保留金待竣工验收合格时一次发还。 （ 〓 ）
16、除非另有规定，计算面积时，其长宽应按图纸所示尺寸线或按监理工程师指示计量。（ √ ） 17、中标通知书与图纸是合同文件的组成部分。 （ √ ）
18.指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内。 ( √ ) 19.承包商不对所分包工程内容承担责任和义务。 ( 〓 )
20.一般履约担保的有效期要一直到工程缺陷责任期终结后15天为止。 ( 〓 )
21.承包商在接到中标通知书后,应向工程师递交工程进度计划和现金流量估算表等。(√ ) 22.非关键线路的图纸迟交一定可以延期。 ( 〓 ) 23.标底编制的方法是概预算编制法。 ( √ )
24.业主与监理的关系的被委托与委托的关系。 (〓 )
25、标有单价的工程量清单是办理中期支付和结算的依据。 (√ )
26、按计价方式的不同，施工承包合同有总价合同、单价合同、成本加酬金合同等多种类型。( √ ) 27、承诺是受要约人同意要约的意思表示。 ( √ ) 28、合同解除后就不得再要求损害赔偿。（ 〓） 29、损害赔偿与支付违约金性质相同。（ 〓） 30．违约金应与实际损害相关。（ 〓） 31．要约是订立合同的必经阶段。（ √） 32．要约的内容不必具体确定。（〓 ） 33．违约责任具有一定的制裁性。（ √） 34．损害赔偿是违约责任的主要方式。（ √） 35．损害赔偿可以由当事人约定。（ √）
36．附条件的合同成立后在条件未成就前合同并不立即生效。（ √） 37．迟延履行是违约形态的一种类型。（√ ）
38、一般分包由承包人直接分包，指定分包由业主指定的单位进行分包，所以一般分包中分包人对承包人负责，指定分包人对业主负责。 (〓 )
39、施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的，经项目审批部门批准可不进行施工招标。 (√ ) 40、债务人或第三人不转移其财产的占有，将该财产作为履行债务的担保方式是抵押。 ( √ )
41、监理单位拥有版权并已用于监理服务中的所有文件，业主使用或复制必须得到监理单位的认可。 (〓 ) 42、交通部颁布更新的技术规范，并且业主要求执行新规范，这种变更为推定变更。 ( √) 43、承包人应对全部现场作业和施工方法的适应性、可靠性和安全性承担全部责任。 (√ )
44、合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分仍然按照合同的规定享有权利并承担义务。 (√ ) 45、承包人应承担的风险责任从工程开工时生效，到交工证书签发时为止。 (〓 )
46、对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，监理工程师不予计量。 ( √ )
47、合同解除是指在合同成立以后，只因当事人一方的意思表示，使基于合同而发生的债权债务关系归于消灭的行为。 (〓 ) 48、《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)中的\工程师?是指业主为实施本合同委托的承担本合同工程监理工作的独立法人。
第 33 页 共 52 页
2007年公路工程监理工程师 《合同》过关题库 (√) 49、《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)的\工期?是指本合同工程或某单项工程从开工至交工的时间，均从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至交工证书上写明的交工日期止。 (√)
50、事先未报经监理工程师审查并取得业主批准，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。 (√)
51、工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。 (√)
52、法人与自然人都是有生命的人。 (〓)
53、公民是自然人，自然人也一定是公民。 (〓)
54、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 （√） 55、损害赔偿与支付违约金性质相同。（ × ）
56、依据FIDIC条款，监理工程师有权增加或减少合同中所列出的工程项目中的任何工程量。（ √） 57、监理工程师有权免除合同中规定的承包人的任何义务。（ × ）
58、投标单位给业主的优惠条件应在投标书内写明，投标截止后许诺的任何优惠条件评标时都不予以考虑。（√） 59、工程延期的决定，应考虑延误是否由承包人原因引起且发生在非关键线路上。（ × ） 60、承包人应承担的风险责任从工程开工时生效，到交工证书签发为止。（ × ） 61、合同价格是指中标的承包人在投标书中所报的价格。（ × ）
62、业主与承包人签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其购买招标文件费用。（ × ） 63、监理工程师有权进行合同内没有规定的检查，但这种额外试验费用由业主承担。 （〓）
64、工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人与业主联名投保，保险费由业主承担。 （√）
65、公路工程施工中，承包商对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性负责，因此有权采用他认为合理经济的施工方法，监理工程师不得干预。（ 〓 ）
66、标有单价的工程量清单是办理中期支付和结算的依据。（ √ ）
67、合同分为有效合同、无效合同和可撤销合同，无效合同同样具有法律效力。（× ）
68、对于任何分包人，分包人的代理人，雇员或工人的行为，违约或疏忽，承包人可以不负责。（ × ） 69、采用评标价法评标时应以投标价最低为最优投标书。（ × ） 70、FIDIC合同条款是针对总价合同编制的标准化文件。（× ）
71、未经法定代表人或其授权的代理人签字，或未加盖投标人印章的资格预审申请文件是无效的。（ √ ） 72、答疑会上招标单位对投标者所提问题的书面答复将构成招标文件的组成部分。（√） 73、工程一切险的保险费用应由业主单方面承担。（√ ）
74、属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不位于工程师批准承包人施工进度计划的关键线路上，则一定不批准承包人顺延合同工期。（× ）
75、没有业主的同意，监理单位不得将监理服务的任何部分予以分包。监理单位因监理服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。(√ )
76、委托监理合同的受托人应当按照业主的要求，报告委托事务的处理情况。(√ ) 77、委托合同终止时，监理单位应当向业主报告委托事务的结果。(√ )
78、监理工程师与业主的关系是被委托与委托的关系，也是代理人与被代理人的关系，应做到各负其责，独立工作，相互尊重，密切合作。(√ )
79、建设工程合同应当采用书面形式。 (√)
80、建设工程合同包括工程勘察、设计、施工和监理合同。 (〓) 81、《合同法》中所规定的?守法?，指的是?遵守法律或行政法规(简称法规)中的强制性规定?。 (√) 82、提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。 (√)
83、对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。 (√)
84、只有人民法院才有权力对合同依法进行撤销，使已经生效的合同归于无效。 (〓) 85、无效合同就是没有法律效力的合同。 (〓)
86、不可抗力事件，是指发生不能预见、破坏不能防止、损失不可避免的客观情况。(√)
87、合同变更不会导致原合同关系的消灭和新的合同关系的产生，仅仅是对合同内容局部的、非实质性的变更。是在保持原合同效力的前提下，在合同当事人之间产生新的债权债务关系。 (√) 88、合同鉴证是管理行政行为，合同公证是司法行政行为。 (√) 89、抵押要发生财产或财产权的移交，质押则不需要移交财产。 (〓) 90、合同纠纷处理的原则是协商为主、调解优先。 (√)
91、监理工程师对承包人的关系是监理单位对承包单位在项目实施全过程中进行施工监督与管理的监理与被监理的关系。承包人应按施工承包合同的规定接受监理工程师的监督和管理。(√ )
92、应当在委托监理合同的专用合同条件中，规定一个监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的百分比(建议取5％—10％之间)，当?赔偿限额?达到比例时，业主有权单方面解除委托监理服务合同，并没收监理单位的履约担保金。(√ )
93、监理单位必须按专用合同条件中规定的进场时间、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场时间和有关期限完成监理服务。如果非监理单位的原因，致使监理服务时间需要延长，双方应通过协商，另行签订补充协议。(√ )
94．委托监理服务合同按双方签署的合同协议书上注明的时间终止；按照委托监理服务合同的规定结清监理服务费用后自然失效。(√ )
95、所有由业主提供给监理单位使用的设施、设备和物品均属于业主无偿提供给承包人的，但在监理服务期间仍应视为业主的财产，监理单位在使用时应予爱护。当监理服务完成或终止后，监理单位有权将上述设施、设备、尚未使用物品收归己有。(〓 ) 96、经济法律关系的客体是指经济法律关系的当事人。(〓 )
第 34 页 共 52 页
2007年公路工程监理工程师 《合同》过关题库
97．只有法人代表才能代表法人进行生产经营活动，参与招标投标，签订经济合同。法人代表的这种权力受到法律的保护，其他人未经法人代表的授权，是不能代表法人进行生产经营活动的。(√ )
98、依照法律的规定，给无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理关系是法定代理关系。(√ )
99、代理关系是指?代理人以被代理人的名义，在被代理人的委托授权范围内，同第三人所做的意思表示或接受第三人的意思表示，且其法律后果直接归被代理人的行为?。(√ )
100、分包人是指：直接与承包人签订合同，分担一部分已在承包人与业主签订的施工承包合同当中、原本应由承包人承担的施工任务的分包公司。(√ )
101、不管使用哪种合同范本，合同的计价是实行以单价合同为主，包含部分总价，加计日工，加暂定金，再加少量凭证支付的计价方式组成的综合基价方式。(√ )
102、工程一切险是在实施本合同工程中，如果出现了造成附近地段的第三方的人身伤亡或财产损失的工程事故时，因第三方要求业主赔偿、提出诉讼的，保险公司将根据法院或政府的裁定承担赔偿责任的责任险。(〓 ) 103、所谓单价合同是指单价绝对不能改变的合同。(〓 )
104、FIDIC条款规定，战争属于不可预见的风险，应由业主承担其风险责任。(√ )
105、监理工程师(指法人)将权力委托给其代表(指派驻工地的总监理工程师)后就无权撤回，更无权对其代表所做的工作予以否决。(〓 )
106、如果有一项施工承包合同，已经被合同法规定为必须采用书面形式签订的，当事人却没有按书面形式签订，并且合同任何一方都没有履行其主要任务，该合同不成立，但必须采用补救措施，加以解决。(√ ) 107、市场准入制度主要是对承包人的资格进行审查，而不对业主进行审查。(〓 )
108、某施工企业承包一项工程，竣工后未经验收就由发包方提前使用，根据FIDIC条款规定，使用中发生质量问题，应由承包方承担责任。(〓 )
109、承包人运至施工现场的施工机具是承包人的财产，他有权使用到本合同之外的其他项目施工中去。(〓 ) 110、履约保证金的法律后果是，若业主不履行合同则无权请求退还履约保证金，如果是承包人不履行合同则应双倍返还履约保证金。(〓 )
111、定金法律后果是，如果给付定金的一方不履行合同无权请求退还定金，接受定金的一方不履行合同应双倍返还定金。(√ ) 112、承包人进入现场后，认为地下水位太高，提出因排水困难而导致挖土费用提高；承包人另外认为砂土填料的运距太远，土方运输的费用高。向业主提出费用索赔，并要求延长工期，监理工程师应当予以同意。(〓)
113、某公路施工承包合同，在工程量清单中有桥梁?台背?和锥坡回填的土方数量，但承包人在投标时没有填写单价和合价，施工中承包人提出要单独计量支付，监理工程应予以驳回。(√ )
114、监理工程师有权随时发出指令要求承包人剥开已隐蔽的工程的任一部分，或在其内部或贯穿其中开孔，并由承包人负责恢复原状，以复查工程质量是否合格。但已经监理工程师批准并已覆盖的部分除外。(〓 )
115、承包人应当像对待自己、自己的职工、工作人员的行为、工作疏忽和违约一样对待任何分包人、分包人的职工、工作人员的行为、工作疏忽和违约负责。(√ )
116、只有经过监理工程师签发给承包人的图纸才是用于合同工程施工的睦—有效的图纸。(√ ) 117、FIDIC条款规定只有小型工程才允许分包，而大型工程是不允许分包的。(〓 ) 118、当工程的?监理方?，通过检验或检查证明某项材料、工程设备、操作工艺有缺陷，不符合合同规定时，则监理方有权拒收这些材料或工程设备。(√ )
119、FIDIC条款中，业主应对因洪水造成的承包人施工设备损坏给予赔偿。(〓 )
120、FIDIC条款中规定监理工程师有随时掌握承包人的人员情况与设备损毁情况的义务，有权指令撤换其中的?不合格?者。(√ ) 121、FIDIC条款中允许索赔，纯粹是为了保护承包人的利益，对业主是不利的。(〓 ) 122、监理工程师的监理是最有效的质量保证体系。(〓 )
123、不管投标人是用哪一天的基础价格编制的单价分析，FIDIC合同条件一律认为投标报价都是以投标截止日前二十八天的当日价格为准的，并称这一天为投标的基准日期。(√ )
124、根据我国《合同法》与《仲裁法》的规定，如果当事人对仲裁结果不服的，可以向法院提出诉讼。(〓 )
125、如期交工，是承包人的基本合同义务，因此，对于进度的控制责任是承包人的基本责任之一。承包人应当在合同工期内达到合同条件所规定的进度。(√ )
126、项目主管单位有权要求招标人编制标底，并可以强制招标人报审其所编制的标底。 (〓 ) 127、《工程建设项目施工招标投标办法》第三十四条规定：?任何单位或个人不得强制招标人编制或报审标底，或干预招标人确定标底?。(√ )
128、业主可以视情况要求延长投标有效期，投标人对延长的要求，可以表示同意，也可以表示拒绝，表示拒绝的，则被视为自动退出投标，业主可以以此为理由，没收投标保证金。(〓 )
129、招标投标法规定不得以低于成本价参与投标竞争。其中成本价指的是行业平均成本价。(〓 ) 130、支付意味着工程已被业主接收或批准，工程以后由业主负责。 (〓)
131、合同价格是为全部工程而规定的总金额，因此就是承包人在实施工程中实际得到的总金额。 (〓) 132、按照FIDIC条款签订的施工承包合同，其合同文件由合同通用条款和专用条款组成。 (〓)
133、工程师认为某混凝土构件测试资料不可靠，指示承包人钻孔取件试压，其全部费用应由业主承担。 (〓) 134、在FIDIC条款中，勘察资料是参考资料，不构成合同的一部分。 (〓) 135、计日工是处理工程变更(估价)的一种特殊形式。 (√)
136、为保证合同正常履行，FIDIC条款规定承包商申请期中付款之前应提交履约担保。 ( 〓)
137、符合合同条件规定的工作若没有细目，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。 (√) 138、在编制招标文件时，业主的风险责任越小越好。(〓 )
139、不管什么合同范本，所规定的资格预审方法，都是采用综合评分法进行评审的。(√ )
140、当使用交通部《公路工程国内招标文件范本》(2004年版)时，投标价越接近标底越容易中标。(√ )
第 35 页 共 52 页