2)调整单价涉及多少量?
解:土方项目:(20-15)/20=5/20=25%,不需调整。[(实际工程量-原设计工程量)/原设计工程量]
石方项目:5/10=50%>25%,250/1000=25%>2%,则12.5万方按原单价,2.5万方按新调整单价。
六、工程变更超过“有效合同价”15%(参见P253或FIDIC第52条)
七、计日工(参见P253或FIDIC第52条) 八、工程变更程序(国内通常采用的程序) 1、有关方面提出变更要求或申请
2、监理工程师审查,超过授权时报业主批准 3、商定变更后的估价 4、工程师下发变更通知 5、承包人按变更通知执行变更
FIDIC规定的工程变更的具体程序步骤参见258页 九、工程变更审批的原则:(参见P260)
第十一章 工程延期
一、工程延期的概念:非承包人的原因造成的工期延长。
二、延误的分类
31
1、不可原谅的延误——承包人自身的原因造成 2、可原谅的延误——非承包人的原因造成 (1)可补偿的延误; (2)不可补偿的延误。
例:某工程发生以下原因引起停工:
9月30日至10月3日承包人设备出故障;10月1日至10月10日监理工程师未能按计划向承包人提供图纸;10月5日至10月12日因特大暴雨(异常气候)。
试分析,允许承包人延期几天,费用补偿几天,为什么?
三、延期申请及审批的程序 1、申请程序(参见P279图) 2、审批程序:临时批准,最终批准。 四、延期索赔成立的条件(审批的依据) 1、延期事件必须有有证据表明是真实的; 2、延期事件(的理由)符合合同规定; 3、承包人履行了正常申请手续;
4、延期事件发生在计划的关键线路上(或延期事件造成计划工期的延长)。
第十二章 工程费用索赔
32
一、索赔的概念(参见P289) 二、费用索赔成立的条件:
1、索赔事件必须有证据表明是真实的; 2、索赔事件符合合同规定; 3、承包人履行了正常申请手续;
4、索赔事件造成了承包人额外的费用增加。 三、索赔申请及处理索赔程序 1、申请程序(参见P300—305) 2、处理程序(参见P310)
第十三章 违约与争端的处理
一、承包人违约及处理 1、延误工期[第47条]
2、材料、设备不合格[第39条] 3、工程质量不合格[第13条] 4、严重违约[第63条] 二、业主违约及处理[第69条] 1、付款违约
2、业主阻挠签发证书 3、业主破产 4、业主无法履行
33
三、FIDIC解决争端的方式 1、工程师裁定 2、友好解决 3、仲裁
34