铁厂产品。水泥须使用国产名牌水泥（海螺、三狮、山鹰或虎山）。
八、工程变更
（1）工程变更和设计变更的管理权限
工程变更和设计变更除报监理审核后，最终必须报本工程发包人有关工程变更程序申报并确认。
（2）当工程发生变更时，由发包人签发工程变更洽商单，设计变更洽商单原则上由设计单位出具设计变更联系单。
（3）工程发生变更均须按发包人工程变更程序申报，若涉及的工程变更需报政府有关部门履行审查程序的，则按区政府[2006]138号文件执行，其变更工程价款报告确认的时间予以顺延。
（4）若因特殊原因，发包方或监理方要求承包人对变更内容先予以实施，则承包人须在工程变更实施完成后14日历天内上报工程变更洽谈商单，否则视为该项变更不涉及费用变更。
九、竣工验收与结算 32、竣工验收
32.1 承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收后60天内承包人应提供完整的符合归档要求的5份竣工资料和5份竣工图纸。所有竣工资料要求做到真实性、完整性。所有竣工资料必须报监理工程师全面核对，并签章后交发包人确认。
33、竣工结算
33.2 发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整结算资料后，及时提交审计机关进行审计（具体《按建设工程价款结算暂行办法》执行），待审计机关出具审计结论后，按审定的竣工结算款并扣除保修担保金后与承包人办理工程款结算手续。若承包人不能按上述规定递交竣工结算报告及完整的竣工资料，不得向发包人要求结算工程余款，因此造成发包人损失的，承包人按实承担赔偿责任。
33.3在承包人上报的工程竣工结算时，若建设单位组织社会中介机构审计，其核减率超过5%以上部分的审计费用及核增工程价款的审计费用，由承包人承担。施工单位在付清应承担的审查费后，方可进行工程价款结算。
十、违约、索赔和争议 35、违约
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
- 32 -
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款第24条。
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人未及时按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，承包人不得提出停止施工。
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：不执行。 双方约定的发包人其他违约责任：无。
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：
本工程延误合同工期按每天5000元扣罚，延误合同工期赔偿限额为合同价款的2%。
本工程质量未达到投标承诺的，扣罚合同价款的2%。
本工程项目经理及主要施工管理人员不得随意变更，以日历天为统计单位，月到位率必须达到80%以上，其他现场管理人员以半天为统计单位，月到位率必须达到80%以上，按月度统计，考勤天数按每人每月24日计，项目经理缺勤（一天8小时工作制，不在现场3小时以上为缺勤）扣罚2000元/日，其他施工管理人员缺勤扣罚每人1000元/日。未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺，违约金限额为合同价款的3.5%。发包人有权提出更换项目经理，对项目班子和主要管理人员责任心不强、工作涣散、相互推萎或技术力量不强，发包人有权要求调整班子，直到发包人认可为止。具体按照《甬建发[2009]269号》文件要求执行。如承包人要求更换项目管理人员的，需征得发包人同意，并且项目经理每变更一次须支付给发包人3万元人民币，技术负责人每变更一次须支付给发包人1万元人民币，其他管理人员每变更一次须支付给发包人0.5万元/人，处罚费用必须于变更报告提出时一并缴纳。若出现特殊情况确需变动项目管理人员的，承包人须提供相关部门出具的证明材料，报发包人认可后，准许免予承担违约责任。
承包人应根据本项目所在地供电情况，自备发电机，如因停电引起停工，所引起的一切费用均由承包人承担，与发包人无涉，工期不予顺延，承包人应根据投标的施工组织方案配置施工所需的主要机械设备，主要施工机械设备违约金限额为合同价款的1%。
- 33 -
承包人未履行安全文明施工承诺的，应承担违约责任，其违约金限额为合同价款的1%。发生重大伤亡及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知监理和发包人，同时按政府有关部门要求进行事故处理，并由事故责任方承担发生的事故费用，与发包人无涉。
因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人提交的履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担，与发包人无涉。
上述各项违约金按照中标人履约担保金额浮动比例进行同步调整。 37、争议
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成向宁波市鄞州区人民法院提请诉讼。
十一、其他 38、工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：无。 总包管理协调服务费约定：
（1）本工程总承包单位须无条件承担总承包管理协调服务。
（2）膜结构工程的管理协调服务费为膜结构工程合同价款的2.5%；总包管理协调服务费支付来源：看台膜结构的总包管理协调服务费由分包单位支付给鄞州中学迁建项目二标段施工总承包单位，与发包人无涉；体育场风雨跑道膜结构的管理协调服务费由分包单位支付给鄞州中学迁建项目市政及附属工程施工承包单位，与发包人无涉。
39、不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定：仅指战争、地震、七级及以上台风。 40、保险
40.6本工程双方约定投保内容如下：
（1）发包人投保内容： 无。 发包人委托承包人办理的保险事项：无。
（2）承包人投保内容：建筑工程施工人员人身意外伤害保险及其它有关保险。
41、担保
- 34 -
41.3本工程双方约定担保事项如下：
（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 无 。 担保合同作为本合同附件。
（2）承包人向发包人提供履约担保方式为：支票或汇票。 （3）双方约定的其他担保事项：无。 46、合同份数
46.1双方约定合同正本肆份，发包人执叁份，承包人执壹份。副本捌份，
发包人执陆份，承包人执贰份。
47、补充条款
(1)若变更或解除施工合同的，应参照《关于鄞州区政府投资项目工程施工合同审查监督办法（试行）的通知》（鄞政办发[2006]137号）第七条规定执行。
(2)承包人竣工资料必须提供符合归档要求的电子档案。
(3)审计部门认可的最终结算价如未扣除承包人应承担的各项违约金及其他费用的，发包人有权在结算价审定之日起两年内追索，或直接在未付工程款中扣除。
(4)由于承包人原因造成工程不能按时交付使用，致使发包人造成损失的一切后果均由承包人承担。
(5)承包人应及时将所采购的材料运至工地现场，并承担提供相关试验、试样、检测的费用，当承包人必须开展与本合同有关的各种试验、试样、检测工作不符合有关规定（包括不及时开展相关工作）时，建设单位和代建单位有权直接指定符合有关规定的试验检测机构进行相关试验、试样、检测工作，由此发生的所有检测费用由承包人在投标报价中自行考虑，结算时不作调整。
(6)鄞州中学迁建项目二标段施工总承包人以施工现场现有的条件为看台膜结构承包人免费提供垂直运输配合（井架等）及施工通道、脚手架、材料堆放场地等。如实际施工需改用二标段施工总承包人外架、看台膜结构需自行搭设脚手架、租用吊篮或特殊运输方案等施工技术措施由承包人自行考虑，其发生的费用由承包人在投标报价中自行综合考虑，结算时不作调整。体育场风雨跑道膜结构需自行搭设脚手架、租用吊篮或特殊运输方案等施工技术措施由承包人自行考虑，其发生的费用由承包人在投标报价中自行综合考虑，结算时不作调整。
- 35 -
(7)承包人应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及如何其它足以影响投标价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
(8)本工程履约担保金额扣除违约部分后在工程竣工验收合格且提交完整的竣工资料后28天内一次性退还（无息）。
(9)承包人进场时应与总包施工单位、市政及附属施工单位协商好水电费、仓库、场地等事项与发包人无涉。 (10)承包人应做好与总包施工单位、市政及附属施工单位及其他单位的配合工作，费用已考虑在投标报价中。 (11)后附“工程质量保修书”。
- 36 -